合同条件承诺书
第1篇：合同条件承诺书
合同条件承诺书
一、工期
工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。
二、工程质量
工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。
三、安全生产
施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。
四、违约和索赔
按《建设工程施工合同示范文本(GF—1999—0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。
五、合同纠纷的调解和仲裁
合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。
六、合同的补充、生效和失效
合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。
合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。
投标人： 祥云县福祥建筑有限责任公司
法定代表人：（签字或盖章）
日 期：2012年12月26日
第2篇：优惠条件承诺书
优惠条件承诺书
致：
经仔细阅读你们的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺；（1）
（2）
（3）
特此承诺！
投标人授权代表签字： 职务：
投标人名称（盖章）： 地址： 电话： 传真：
年月
日
日期：
第3篇：优惠条件承诺书
优惠条件承诺书
【篇1：优惠条件承诺书】
优惠条件承诺书
致：**********投标代理有限公司
经仔细阅读你们的谈判文件，对所谈判项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：
1、免费为用户培训使用和维护人员若干名，培训周期可根据具体情况进行调整。
2、免费升级、打补丁:对用户的系统平台进行更新升级或者应用程序版本的更新、加载修补程序。
特此承诺！
谈判供应商授权代表签字：职务：项目经理
谈判供应商名称（盖章）：
地址：
电话：
传真：
年月日
【篇2：优惠承诺书】
优惠条件承诺书
为表达我公司诚意，针对（项目名称）项目的投标，结合我公司自身条件和潜力，我公司将最大限度地为招标人排忧解难，具体做出如下承诺：
一、优惠条件
1、我公司对本工程承担总承包责任，绝不分包、转包。
2、认真做好不扰民施工的各项措施，搞好环境保护。调和处理好周边关系，如遇影响到工程正常进行的问题，保证不推脱。3、对于
4、售后服务：质保期内免费维修保养，质保期后终身维护，只收取维修材料成本费。
5、在同等竞争条件下，我公司不以降低产品技术性能的基础上，真诚以最优惠的价格提供给对方。
二、服务承诺
1、追求完美，全程服务 我们时刻要求全体员工必须视业主为“上帝”，想业主之所想，急业主之所急，办业主急需办之事，充分体现“适应业主、情洒业主、承诺业主、满意业主”的经营宗旨，切实把业主意识贯彻始终，做到项目中标前为业主服务，中标后对业主负责，交工后让业主满意。2、诚实守信，尊重业主
我们完全响应贵方的要求，若中标将严格执行投标文件的所有条款，我公司保证服从业主方的统筹调度，配合各责任主体职责范围内的工作，在施工过程中，我们将始终信守合，将履行合同条款作为我们的一切行动的中心目标，我公司对本工程承担总包责任，不转包工程，确保合格工程，争创优良工程。
投标工程我公司承诺在所报工期内交付货物，为业主办公和远营创造良好的条件。
如果贵单位接受我们的投标，我们承诺立即组织本项目的施工准备工作，合理配备资源，并按照规定以一流的服务，按期完成该项目的工作，为绵阳的发展和腾飞做出我们的贡献。
投标人名称：（盖章）年 月 日
【篇3：优惠承诺书】
1、优惠服务承诺 2、优惠承诺书
一、关于对工程质量方面的承诺
保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行《施工质量验收规范》合格标准。
二、关于对工期方面的承诺
根据建设单位提供的图纸和工程实情，结合我公司综合实力，我方承诺该工程工期为 日历天。
三、关于服务方面的承诺
1、工程交付使用后三天内组织第一次质量回访，指导工程设备的使用，维修与保养，及时了解和指导在使用上存在的不足;在使用六个月后进行第二次全面服务回访;一年后进行第三次质量回访，征询客户意见。
2、在交付使用一年内，施工单位在工地附近设立常年维修服务小组，随叫随到。凡属于施工单位造成的质量问题，均由施工单位负责包修包换，不留隐患。
3、我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。 4、服务内容：
长期咨询优惠服务;对保修期满的工程，实行优质优价服务，工程结束，友谊长存，继续与用户保持联系，无偿提供工程咨询服务。
四、关于项目经理、管理人员方面的承诺
保证按中标的项目经理及投标文件中所列管理人员组织施工，并且做到项目经理、技术负责人亲临现场。
五、关于雨季、农忙季节、法定节假日的劳动力保证方面的承诺 保证在雨季、农忙季节、法宝节假日期间，采取有效措施做到劳动力充足，不影响正常施工。
六、关于与业主及监理单位配合方面的承诺
保证与业主监理单位积极配合，共同搞好该工程建设。以上承诺的条件，愿签入施工合。
3、工程优惠及服务承诺书
1、服从招标人现场管理的承诺；
一旦确定本公司中标，我公司将坚决服从招标人的现场管理，并做一下承诺，如我公司不服从招标人的现场管理，我公司愿意接受合同价格1%的处罚，如出现严重的不服从管理，招标人有权解除我公司的合同。
2、完全响应招标文件内容承诺；
我公司将完全响应招标文件的内容，如有与招标文件相违背的内容，招标人有权拒绝我公司所投标书。
3、不拖欠农民工工资承诺； 一旦确定本公司中标，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：
（1）.截止本工程开标之日止，本企业无拖欠民工工资及其他其工工资，无克扣民工工资的行为。
（2）.我公司按规定的数额及时足额缴纳民工工资保障金。
（3）.我公司承包的工程，一旦出现拖欠民工工资及其他职工工资，建设行政主管部门可从民工工资保障金中先予以划支。4、工期承诺
一旦确定本公司中标，我公司将按时开工，及时完工，我公司将严格按照合同规定的期限完成全部任务。如果延误工期，我方除自行承担采取赶工措施所需的费用外，还应支付不超过合同价格2%的违约金，由此造成的损失均由我方承担。5、工程质量承诺 一旦确定本公司中标，我公司将严格依照业主要求，精心组织施工，确保工程施工质量达到合格等级，并对本工程的质量特作如下承诺：
若经工程质量监督部门验收达不到合格标准，我公司除承担达标返工的全部经济损失外，并愿接受业主按工程合同总价1%的经济处罚。6、施工安全承诺
一旦确定本公司中标，我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定，落实现场安全措施，并派出专职安全生产督察员在施工现场，做到发现问题及时纠正、反馈、处理，做到安全生产、文明施工，充分展现本公司良好的精神面貌，施工过程中保证不出现重大安全事故，否则，我公司除承担相关责任外，愿接受贵单位20000元人民币的处罚。
7、不更换现场主要管理人员承诺； 我公司郑重承诺：在中标后我公司将按照投标文件中提供的人员，立即组织进场，绝不更换现场主要管理人员，否则，我公司将接受招标人得经济处罚。8、有能力处理好地方关系的承诺；
我公司进场后将积极协调好地方关系，不给招标人增加负担，施工过程中如需要农民工将尽量使用当地的农民工。我公司在此承诺完全有能力处理好地方关系，不与当地农民工发生过激的行为。9、工程竣工保修服务承诺。
工程竣工后，我方将负责工程质量保修，以优质的服务，实现我们的承诺。
公司设立了专门的机构专职主管用户投诉和回访事宜，组织工程定期（半年）回访，回访方式采取直接回访或回访组回访，及时反馈用户意见。
工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施。由我公司
组织专业人员组成维修队，指定专人负责，维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使用。
第4篇：承诺书公证条件
***公证处公开承诺书
为进一步改进工作作风，密切联系群众，有效提升工作效率，切实提高为民服务水平，长岛县公证处现作出如下郑重承诺：
1、公证执业服务社会，发挥公证证明、沟通、监督服务职能作用，为公证当事人提供优质的法律服务；
2、依据《公证法》、《公证程序规则》的规定办理公证事项。遵守法律，坚守客观、公正的原则，遵守公证执业规范和执业纪律；
3、热情接待当事人，免费提供公证法律咨询；
4、工作中对待当事人做到态度和蔼、语言规范、热情接待、有问必答、有难必帮。
5、当事人因故不能亲自到公证处的，我处可根据当事人的需要提供上门服务和现场公证；
6、在双休、节假日内，只要当事人申请办理公证事项，我处均为其及时办理；
7、严格按照国家制定的标准合理收费，坚决杜绝“乱收费”的现象；
8、严格保守当事人秘密，任何人（法定人员除外）未经允许，不准查阅公证案卷；
9、认真接受当事人的批评、监督。
以上承诺，我们将坚决履行，并接受广大群众和社会各界监督，监督电话：*********。
承诺单位：******* 2015年**月**日篇2：公证要求条件
常用公证类别提示：
学历、学位、成绩公证、在读证明、学时证明、驾驶证、证书类印章公证
●
1、公证申请人身份证件
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明
●
2、学历学位证书、成绩证明、在读证明、学时证明、驾驶证（驾驶证信息单）、证书原件。
●
3、成绩证明、在读证明、学时证明（由就读学校出具）
●
5、照片：学历公证所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片 ●
6、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：
一、申请人的成绩单、在读证明、学时证明均由原就读学校出具。
二、申请人已注销户籍出境且其原住所地户口簿上已无其他的资料反映，还需提供原住所地公安机关出具的户籍证明。
★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能。
受/未受刑事处分公证
●
1、公证申请人身份证件
☆现居住国内的中国公民提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现居住国外的中国公民提供：（1）户口簿（如户口注销，提供注销户口证明）；（2）护照原件及复印件（其中出境日期和有效签证页勿遗漏）；（3）身份证（若有）
☆外国公民提供：（1）现持护照全本及能反映在中国居留时间的旧护照；（2）就业证、居留证
☆港澳居民提供：（1）港澳身份证和通行证；（2）就业证
☆台湾居民提供：（1）现持台胞证和能反映在中国居留时间的台胞证；（2）就业证 ●
2、未受刑事处分证明
☆派出所出具
●
3、外国公民或港澳台居民办理未刑公证还需提供劳动合同等体现劳动关系的证明。 请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
亲属关系公证
●
1、身份证件
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明;（3）身份证（若有）●
2、亲属关系证明（由户籍管理部门或人事档案保管部门出具）
夫妻关系的，提供结婚证明即可；父母子女关系的，提供父母结
婚证明和子女出生证明（出生证、独生子女证等）即可
●
3、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
出生公证
●
1、公证申请人身份证件
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）
●
2、父母身份证件
☆父母一方或双方健在的提供材料如上述1；
☆父母一方或双方故世的提供父母死亡证明（死亡证或注销户口证明）
●
3、父母结婚证；如父母离婚的，提供（1）民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或（2）法院《民事调解书》或（3）法院《民事判决书》和生效证明书 ●
4、出生证/独生子女证
●
5、亲属关系证明（由户籍所在地派出所出具）（如上述1~4均齐备不需提供）●
6、照片：所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片
●
7、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
婚姻状况公证
●
1、公证申请人身份证件
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明
●
2、结婚公证：《结婚证》、男女双方照片
●
3、离婚公证：
☆民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或
☆法院《民事调解书》或
☆法院《民事判决书
●
4、未婚公证：未婚证明/无婚姻状况证明
●
5、未再婚公证：除上述3外，还需提供未再婚证明
●
6、照片：结婚公证所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片 ●
7、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
工作经历公证
●
1、公证申请人身份证件
☆国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿 ☆境外自然人提供：（1）护照全本或台胞证或港澳身份证和通行证
或其他境外居住证件；（2）国内注销户口证明
●
2、履历证明
●
3、劳动合同、劳动手册、社保卡等能证明劳动关系的证明
●
4、专业技术职务资格证书
●
5、照片：所需张数依所需要公证份数+1张提供，为同底版两寸证件照片
●
6、如非本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
死亡公证
●
一、申请人的证明材料：
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明;（3）身份证（若有）☆申请人与死者的关系证明
●
二、死者的证明材料：
☆死亡证明、注销户口证明等
☆死者的身份证件的原件或复印件（若有）
●
三、如非申请人本人办理，还应提供：委托书和代理人的身份证件
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
生存(居住)公证
●
一、申请人的证明材料：
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证和户籍謄本或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明;（3）身份证（若有）●
二、居住证明（居住地的派出所出具）
●
三、办理居住和生存公证需本人亲自办理。
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
遗嘱公证
●
一、申请人应提供的材料：
☆申请人为境内的，应提供居民身份证、户口簿；境外的，应提供护照或其他境外身份证件； ☆立遗嘱涉及的财产凭证（如：房地产权证、存款证明、股权证明等）；
☆立遗嘱人的亲属关系证明及相关的婚姻状况证明；
☆立遗嘱人若已写好遗嘱（草本）的，也可提供。遗嘱中指定遗嘱执行人的，应提交执行人的身份证明。
●
二、遗嘱处分的财产，应为遗嘱人个人所有。其中如果有配偶的遗产尚未分割的，应当先办理继承权公证，然后再办理遗嘱公证。遗嘱应当对缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的财产份额。
●
三、办理遗嘱公证，遗嘱人应当亲自到公证处办理，不能委托他人代办。
注意事项：
（一）、立遗嘱人应神智清晰，能真实地表达自己的意思，无受胁迫或受欺骗等情况。
（二）、原来已在公证处办过遗嘱公证的，现要变更或撤销原遗嘱公证的，应当提交原来的遗嘱公证书并到原公证处办理。
（三）、立遗嘱人死亡后，遗嘱继承人应当持遗嘱公证书、死者死亡证明，及本人身份证件来本处办理继承权公证。如遗嘱受益人不在法定继承人范围的，为受遗赠人。则受遗赠人必须在知道受遗赠后二月内来本处办理接受遗赠的声明书公证。
★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能
继承公证
●
1、公证申请人身份证件
☆现住国内自然人提供：（1）身份证；（2）户口簿
☆现住境外自然人提供：（1）护照（有效签证勿漏）或台胞证或港澳身份证和通行证或其他境外居住证件；（2）原户口簿或国内注销户口证明；（3）身份证（若有）
●
2、所有继承人（包括父母、配偶、子女；如继承人为第二顺序的还应包括祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）的身份证件（证件要求如1）
●
3、死者的死亡证明和注销户口证明（死亡证明应由县级以上医院或死者生前户籍所在地的卫生防疫站/疾病预防控制中心/公安派出所出具）
●
4、如继承人中有人死亡的，也应提供已故继承人的死亡证明和注销户口证明（证件要求如3）
●
5、被继承人的婚姻状况证明：
☆结婚证；
☆如离婚的，提供（1）民政局登记的《离婚证》和离婚协议书或（2）法院《民事调解书》或（3）法院《民事判决书》和生效证明书
☆如未婚的，提供未婚证明
☆如未再婚的，须提供未再婚证明及以前婚姻状况终止的证明
●
6、被继承人的子女的出生证/独生子女证
●
7、被继承人的亲属关系证明（本公证处提供表格填写清楚后，由村居委员会、乡镇政府、派出所盖章确认或者档案馆查询档案）
●
8、所有继承人与死者间的亲属关系证明 （如单位证明、户籍证明、结婚证、独生子女证）
●
9、死者的财产凭证（如：房地产权证、银行存款凭证、股权证、股票清单、机动车登记证书、保险合同及理赔证明等）
注意事项：
1、死者生前有遗嘱的，应提供遗嘱原件，与他人过订立遗赠扶养协议的，也必须提供。
2、放弃继承的，应由本人持有效身份证件（证件要求如1）亲自来公证处作放弃继承声明或在所在地公证处办理放弃继承权声明书公证。
3、农村房屋须另行提供该房屋的建房用地审批表。
★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能
声明书/保证书/承诺书公证
声明书/保证书/承诺书公证是指公证机构依法证明公民、法人声明/保证/承诺行为的真实性、合法性的活动。申办声明书/保证书/承诺书公证，声明/保证/承诺人应亲自到住所地或声明行为发生地的公证处提出公证申请，不能委托他人代理声明。
一．申办声明书/保证书/承诺书公证时，申请人应向公证处提交以下证明材料：（1）本人的身份证明（公民应提交户口簿、身份证；法人应提交法人资格证明、法定代表人身份证明）；
（2）草拟的声明书；
（3）声明内容涉及弃权的，应提交享有该权利的证明；内容涉及主张权利的，应提交主张权利所依据的法律文书或事实根据；（4）公证人员认为应当提交的其他证明、材料。
二．当事人申办声明书/保证书/承诺书公证时，应明确声明书/保证书/承诺书的内容由声明人负责和承担法律责任，声明书/保证书/承诺书的内容应当真实，意思表示应当真实，并且不违反法律和社会公共利益。弃权声明应在法定期限内作出。如放弃继承权声明，应在继承开始后，遗产处理前作出。
★以上为一般情况下的告知，故不排除公证员在受理或审查案件时要求您补充其他证明材料的可能
抵押贷款合同公证
（一）自然人应提供的身份证明
1、境内申请人提供：户口簿（户籍证明）、身份证；
2、境外申请人提供：护照、通行证、台胞证、旅行证等。
● 委托他人代办公证还应提供：
1、有效的委托书；
2、代理人的身份证明。
（二）法人/其他组织应提供的身份证明
1、营业执照、外商投资企业批准证书；
2、从事特种行业经营活动的，应提供特种行业经营许可证（如《金融业务许可证》）等。
3、公司章程；
4、法定代表人/负责人的身份证件（身份证、护照等）。
● 委托他人代办公证还应提供；
1、法定代表人/负责人有效的委托书；
2、法人印章及法定代表人/负责人签名样式；
3、代理人的身份证明。
抵押权人另须提供的材料
1、债权债务主合同（如《贷款合同》/《借款合同》）。
2、《抵押合同》或《抵押贷款合同》。
抵押人另须提供的材料
（一）抵押人为自然人
1、抵押物权利凭证（《房地产权证》、已办理登记的商品房《预售合同》、股票、存款证明等）；
2、抵押的如系共有财产，需提供共有人身份证明及其同意抵押的证明。
（二）抵押人为法人
1、抵押物权利凭证；
2、法人同意抵押的证明（《董事会决议》、《股东会决议》等）。
请注意：具体所需材料以公证员现场咨询为准。
房屋买卖合同公证
（一）自然人应提供的身份证明
1、境内申请人提供：户口簿（户籍证明）、身份证；
2、境外申请人提供：护照、通行证、台胞证、旅行证等。
● 委托他人代办公证还应提供：
1、有效的委托书；
2、代理人的身份证明。
（二）法人/其他组织应提供的身份证明
1、营业执照、外商投资企业批准证书；
2、公司章程；
3、法定代表人/负责人的身份证件（身份证、护照等）。
● 委托他人代办公证还应提供；
1、法定代表人/负责人有效的委托书；篇3：合同条件承诺书
合同条件承诺书
一、工期 工程工期按中标单位承诺的中标工期执行，工期不要求提前，如施工单位有工期优惠，请在投标书中说明，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍仟元的工期违约金；工期拖延10天，甲方有权中止合同；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。
二、工程质量
工程质量确保达到本标书载明验收规范规定的标准，由于施工单位原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，施工单位应及时返工，承担返工费。工期不顺延且承担合同价款2%的经济惩罚，由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。
三、安全生产
施工过程中，我方做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故，一切责任及费用由我方承担。
四、违约和索赔
按《建设工程施工合同示范文本(gf—1999—0201)》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。
五、合同纠纷的调解和仲裁
合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。
六、合同的补充、生效和失效
合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合与本合同具有同等效力。
合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用，结清债权债务后合同自然失效。
投标人： 祥云县福祥建筑有限责任公司
法定代表人：（签字或盖章）
日 期：2012年12月26日篇4：公证服务承诺制度 服务承诺内容
（一）规范办证。以事实为依据，以法律为准绳，严格按照法律、法规办理公证及公证相关事项，公开办证程序和收费标准，遵守法定回避（不得为本人及近亲属办理公证或者办理与本人及近亲属有利害关系的公证）和保密（不得泄露在执业中知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私，更不得利
用知悉的秘密为自己或他人谋取利益）制度。
（二）文明办证。平等、热情地对待当事人、代理人和参与人，做到挂牌上岗、着装统
一、态度和蔼、用语规范、举止文明，有问必答，有难必帮，拒证有据，办事有度。
（三）便民办证。自觉树立“宁愿我等当事人，不让当事人等我”的理念，工作日实行提早、加时和延时便民服务；双休日实行党团员义务服务；其他时间，当事人急需办理公
证事项的，实行预约服务。
（四）利民办证。实行首问负责制，遇事不推诿、不扯皮、不刁难，简化办事流程，缩短办证期限，提高办证效率，杜绝疏忽大意、敷衍塞责和延误办证的行为。做到：一般公证，受理之日起3个工作日内出具公证书，特殊情形经批准后，当天出证；证据保全类公证在7个工作日内出具公证书；继承、赠与等公证事项在15个工作日内出具公证书；重大、疑难、新型、复杂公证事项，最长不超过1个月。
（五）惠民办证。对老弱病残者、革命军人、军烈属、外国人、台港澳居民、侨胞等实行优先服务；对有特殊困难的当事人，实行预约登记3日内上门办证；对符合法律援助条件的当事人申请办证的，可以减免收费；因公证员过错出现错证或造成撤证的，自觉退还公证费，造成损失的，依法
予以赔偿。
（六）勤廉办证。恪守职业道德和执业纪律，勤勉敬业，清正廉洁，不接受当事人的宴请、礼金和馈赠。篇5：合同条件承诺书
合同条件承诺书
我公司一旦被推荐位中标候选人，我公司将按照国家工商行政管理局和建设部发布的《建设工程施工合同示范文本（gf-1999-0201）》与招标人洽谈施工合同。我公司对其合同的主要条款予以承诺。
我公司若对下列合同主要条款不接受的、招标人有权选择第二、第三候选人。
一、工程验收
工程竣工验收按国家规定的验收办法验收。
二、工期
投标工期120天，如因为施工单位原因造成的工期延误，工期不得顺延，并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失。本工程因工期紧，除不可抗力及甲方原因工期一概不给予顺延，我公司因充分考虑各种影响工期的因素，包括雨季施工、停电灯措施。不计取赶工措施费。如因为我公司原因造成的工期延误，工期不得顺延，且每拖延一天，承担伍佰元的工期违约金；并承担因工期延误而造成甲方的一切经济损失，工期违约金最高赔偿金额不超过合同总价的10%。
三、工程质量
工程质量确保达到本工程相关文件指定的验收规范标准。由于我公司原因造成的工程质量达不到招标规定的标准，我公司应及时返工，承担返工费，工期不顺延且承担合同价款2%的经济处罚；由于建设单位原因造成的工程返工，由建设单位承担返工费用，工期相应顺延。
四、工程价款与支付
1、合同价按中标单位承诺的投标报价一次包死，合同价款的调整按本招标文件有关规定执行。
2、合同签订开工后15日内支付工程总价20%的工程预付款。
3、其余工程款，扣除首付的20%后按当月实际工程进度的80%拨付工程进度款，设计变更工程量的工程款按进度款比例同期调整支付，支付至工程总造价80%后停止付款，待工程竣工验收达到规定的质量要求，结算审定后，除按规定留保修金外，其余尾款30日内给予付清。
4、工程竣工结算完毕后，留5%作为工程保修金。
5、保修金按照建设部规定期满，并认真履行了保修职责后退还，利息不计。
6、合同价款的调整：按第二章第7条执行。
五、工程分包
为确保工程质量，我公司不得将工程转包、挂靠。特定的施工工艺及材料必须是分包时应经建设单位同意，并符合各项建筑法规的要求，建造师必须是本单位注册的建造师。
工程施工的建造司和所有管理人员必须同投标书所报人员一致，并始终在相应岗位上。否则，甲方可终止合同，乙方无权退回投标保证金，并承担给甲方造成的一切损失。负责本项目的建造师在工程实施过程中因特殊情况外出需征得业主方同意。
六、安全生产
施工过程中，我公司应做到安全生产、文明施工，如发生重大施工责任事故或伤亡事故，一切责任及费用由乙方承担。
七、违约和赔偿
按《建设工程施工合同示范文本（gd-1999-0201）》通用条款第35条和第36条规定的违约和索赔。
1、无论甲方或乙方不安合同履行自己的职责，而使合同无法履行时应承担违约责任。
2、乙方不执行投标承诺，擅自更换建造师及技术负责人或对工程转包、未经甲方同意对工程分包等行为均视为违约，甲方有权终止合同、由此造成的一切经济
损失均由乙方完全承担。
八、合同纠纷的调解和仲裁
合同执行过程中，如发生问题，双方应参照《中华人民共和国合同法》，本着互谅互让的精神，协调解决，必要时可提请双方上级主管部门进行调解，如果还有争议，由有关部门进行仲裁，或提请有管辖权的人民法院裁决。
九、合同的补充、生效和失效 合同未尽事宜，经双方协商同意，可另行补充修改，补充合同与本合同具有同等效力。合同经双方签字盖章，并公证后生效，自生效之日起至完成工程竣工验收交付使用、结清债券债务后合同自然失效。
第5篇：合同承诺书
合同承诺书范文
合同承诺书范文篇1：佛山市南海区公共资源交易管理委员会办公室：合同当事人双方(招标单位名称)和(中标单位名称)就(工程名称)合同签订有关事项承诺如下：一、严格依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、招标文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订合同。
二、合同签订内容未存在与招标文件及投标文件实质性条款不一致的地方。
如合同签订内容与招标文件及投标文件实质性条款不一致的，合同当事人双方将承担由此引起的全部责任。
招标单位: ____________(盖章)法定代表人: ____________(签字)____ 年____月____日中标单位: ____________(盖章)法定代表人: ____________(签字)____ 年____月____日合同承诺书范文篇2：工程承诺书致：(招标人名称)： 根据你方招标的 工程的招标文件、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，实行综合单价风险包干，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。
2、我方将派出 (项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。
项目经理将认真履行项目经理管理岗位职责,对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务,并保证常驻现场。
3、在中标后，投入本工程的技术人员和管理人员将常驻现场，并不随意更换所拟派的项目技术人员和管理人员，如确需更换，须报监理公司、发包人审批认可。
4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到。
严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
5、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约保证给招标人。
6、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知中规定的投标有效期天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
8、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
9、投入本工程的建筑原材料、构配件的质量都是经质量检验合格的产品。
10、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不擅自改变设计图纸进行施工。
11、项目管理部将制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全生产、文明施工的管理规定。
所有工程建设施工作业人员都是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
12、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成;13、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14、我们理解招标文件中关于定标的方法，并且无意询求此外的任何解释。
投标人：(盖章)单位地址：法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)电话： 传真：日期： 年 月日
我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。
若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算;2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包;同时接受贵单位的检查、验收。
如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。
3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。
若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损失均由我单位承担;4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表中约定的甲供材料。
5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。
我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。
6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。
一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。
7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。
因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。
8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。
若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。
9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。
承诺人：XXX时间：XXXX年XX月XX日合同承诺书范文相关文章：1.合同承诺函范文2.租赁合同承诺书范文3篇3.公司公开承诺书范文3篇4.承诺协议书范文3篇5.公司承诺书范文3篇6.投标承诺协议7.个人承诺函范文8.劳动合同承诺书范文9.备案合同承诺书3篇10.个人业绩承诺书范文3篇
