施工协议书(共15篇)
第1篇:施 工 协 议 书
协
议
书
甲方:
乙方:
丙方:
为确保锦双线路域环境干净整洁,公路安全畅通,公路路产得到有效保护,经甲乙丙三方协商达成以下协议。
一、甲方
按照《中华人民共和国公路法》、《辽宁省公路条例》等相关法律、法规的规定同意丙方在线郭家沟路段道路两侧开设临时道口两处,甲方依法对锦双线实施路政管理。包括路政许可、路政审批、超限治理等。
乙方
在施工期间应遵守国家有关路政管理方面相关法律、法规的规定,文明施工,确保路产安全、道路畅通、环境整洁。
丙方
有义务配合甲方对本工程运输车辆进行日常管理,并要安排专人看护道口,发现运输车辆带泥上路、污染路面等情况,应及时予以清扫保洁。
施工现场安全由丙方负责,施工期限自
****年**月**日开始至
年 月 日结束,施工结束后,临时道口由丙方在十日内恢复原样。
二、丙方要加强道口日常管理,临时道口路面要采取硬覆盖等有效措施,保证地下管网等公路设施安全,保证进出道口车辆,不带泥上路,不污染路面,遇有雨雪天气,应停止施工。因施工造成公路路产损坏的,由丙方负责赔偿。
三、乙方应加强对施工运输车辆(包括外雇车辆)的管理,运输车辆应采取苫盖严密、依法装载等有效措施,保证运输车辆行驶公路不撒漏、无超限运输等违法行为。
四、乙方必须接受路政执法人员对施工运输车辆的监管。乙方自愿缴纳施工保证金人民币叁万元,施工保证金存放于甲方处。施工期间如乙方有违法行为,甲方将依据相关法律、法规进行处罚,相关罚款将从施工保证金中扣除。施工结束后,剩余的施工保证金在临时道口恢复原样后返还给乙方。
五、乙方的施工运输车辆(包括外雇车辆)违反《中华人民共和国公路法》第四十六条的规定,造成公路路面污染的,路政部门将依法责令违法车辆停驶,依据《中华人民共和国公路法》第七十七条规定,处五千元以下的罚款。
六、乙方的施工运输车辆(包括外雇车辆)违反《中华人民共和国公路法》第五十条规定擅自超限行驶的,路政部门将依法责令违法车辆停驶,依据《中华人民共和国公路法》第七十六条第五款、《辽宁省公路条例》第四十条第二款、《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通部2000年2号令)第二十三条和第二十四条规定,处于三万元以下的罚款。
七、乙、丙两方如有违反本协议之规定,经甲方纠正仍不改正的,甲方有权做出责令停止施工决定,必要时封闭道口。
八、本协议一式三份,自签订之日起生效。
甲方(签章)
乙方(签章)
丙方(签章)
年 月 日
年 月 日 年 月 日
第2篇:施工协议书
消防安装工程施工管理协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方(施工负责人):(以下简称乙方)为了加强施工现场管理,提高施工进度,保证工程质量,使 工程顺利完工,在明确甲、乙双方的权利和义务的前提下,签订本协议。
第一条 工程项目名称:
第二条 项目施工地址
第三条 工程施工范围
1、火灾自动报警系统的线管预埋、穿线、设备安装、调试及与之相关配套工程的施工。
2、室内外消火栓系统的管道安装、设备安装、冲洗、试压及与之相关配套工程的施工。
3、自动喷淋系统的管道安装、设备安装、试压、调试及与之相关配套工程的施工。
4、消防泵房及生活泵房内的管道安装、设备安装、调试及与之相关配套工程的施工。 第四条 工程施工费
1、火灾自动报警及联动控制系统施工费按消防联动控制点数(包括消防广播、消防电话、控制柜等)进行计算,施费单价为55元/点(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉);
2、室内消火栓系统施工费按消火栓箱的套数进行计算,施工费单价为300元/套(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉、焊条);
3、自动喷淋系统按图纸及现场实际进行计算(喷头、闸阀、水流指示器、蝶阀等),施费单价为60元/点,(含劳保费、施工工具及辅材费,辅材包括扎丝、铁钉);
4、消防泵房及生活泵房系统施工费由双方另行协商。
5、室外消火栓环管及给水管道系统施工费由双方另行协商。 第五条 工程施工费的结算
1、项目施工费为各分项目竣工图纸上的设备数量乘以施工单价的合计,最终项目的施工费需现场甲方代表人签字认可,方可作为财务部门结算工程施工费的结算依据。
2、工程施工费的拨付原则上参照甲方与建设单位签订合同的付款进度执行,即工程完工后付至工程施工费的60%(中途费用根据工程进度相应支付),剩余款项验收合格后付清。如遇特殊情况,应服从甲方的统一安排。
第六条 工程施工质量管理规定
1、施工过程中,乙方应以消防施工验收规范及本工程的施工设计图纸要求的施工质量进行施工。
2、属于工程施工质量原因需要乙方进行整改的,乙方在接到甲方代表人口头质量整改通知后应立即进行整改,在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人。如乙方接到甲方代表人口头质量整改通知后,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面质量整改通知单,并处予50-500元的经济处罚。
3、不属于工程质量原因需要乙方进行调整的,乙方在接到甲方代表人口头整改通知后应立即进行调整,在规定的时间内调整完毕后应口头告知甲方代表人,甲方代表人将根据具体的整改内容给予乙方相应的经济补偿(整改完毕后由乙方出具书面签证,甲方代表人签字认可后作为增补结算依据)。
4、工程完工后,甲方将组织乙方对项目进行初步验收,乙方对在验收过程中发现的质量问题应进行限期整改。乙方在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面质量整改通知单,并处予100-1000元的经济处罚。
5、工程竣工验收后,乙方应对所施工项目维保1年。 第七条 工程施工安全管理规定
1、开工前甲方代表人对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
2、乙方对施工现场的安全生产全面负责,甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。
3、甲方代表人不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
4、甲方每年为乙方和乙方所属施工人员购买人身意外伤害保险。
5、乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。
6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
7、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
8、乙方必须接受甲方代表人的监督、检查,对甲方代表人提出的安全整改意见必须及时整改,在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人。如乙方在接到甲方代表人口头安全整改通知后,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面安全整改通知单,并处予200-2000元的经济处罚。
9、乙方施工过程中发生人身伤亡和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方代表人,并积极配合调查。
10、施工现场发生材料被盗丢失,根据甲方代表人现场事故认定,如乙方负有主要责任的,乙方全额赔偿;如乙方负有间接责任的,乙方减半赔偿。(主要责任是指乙方在是施工现场材料堆放地未采取有效保护措施而发生的材料丢失;间接责任是指乙方在施工现场材料堆放地已经采取了比较有效的保护措施,但材料仍然被盗丢失的)
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。 第八条 其他规定
1、乙方正式进场前,应提前将本项目材料计划书面报于甲方代表人,经甲方代表人书面确认后,方可作为材料采购依据。
2、乙方所需的材料,甲方代表人可按工程实际进度分批、分时送达施工现场,并提前口头通知乙方,乙方应合理安排人员在施工现场进行收货交接,并签字确认。
3、乙方在签订本协议后3天内自行组织施工人员及施工工具进场,并根据项目规模确定施工人数和工种,专业施工工人需持有该工种上岗证。
4、乙方进场前,由甲方代表人负责联系好施工仓库,并提供乙方使用。在施工过程中,乙方应做好现场施工仓库的管理工作,内容包括仓库内的卫生、安全和材料是否合理堆放。甲方代表人不定时进行检查,发现问题口头告知乙方进行整改,乙方在规定的时间内整改完毕后应口头告知甲方代表人,在无特殊情况下没有进行整改或没有在规定的时间内整改完毕的,甲方代表人将发出书面整改通知单,并处予50-500元的经济处罚。如乙方仓库管理合理、材料摆放有序、无偷盗情况发生,项目完工后甲方代表人将给予500-2000元奖励。
第九条 本条协议有效期:本协议自双方代表签字盖章后生效,至工程竣工、办理交接手续及款项结算付清后失效。
第十条 本协议如有异议,应由甲、乙双方协商解决,协商后的条款可作为补充协议,补充协议与本协议同等有效。
第十一条 本协议一式二份,甲乙双方各执壹份。
甲方代表人:(签字)
乙方代表人:(签字)
签字日期:
第3篇:施工协议书
安全施工责任书 甲方:
乙方:
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保会馆项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约。
一、管理目标:
1.杜绝重大安全事故,工亡事故为零;
2.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;
3.现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;
4.不发生重大中毒事故以及群发性传染病;
5.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;
二、安全生产要求
1.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。
4.乙方必须执行下列安全管理制度:
1)、安全技术方案报批制度:乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
2)、乙方必须执行安全技术交底制度。
3)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度;
4.)、乙方技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理乙方单位安全资格审查认可证后方可组织施工;
5)、乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工。
6)、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。
7)、乙方必须执行甲方的安全检查制度:
8)、乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由乙方承担;
9)、乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
10)、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度。
11)、乙方必须严格执行检查整改各项制度。
12)、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;
13)、乙方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
14)、乙方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报甲方,接受专职部门的专业验收;乙方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足甲方所在地方政府有关规定。
15)、乙方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
16)、乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
17)、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
18)、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
19)、如果发生因工伤亡事故,乙方应在1小时内,以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,甲方为抢救提供必要条件;
20)、乙方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担;
21)、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;
22)、如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为乙方人员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方先行支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。
23)、乙方要对乙方工程范围内工作人员的安全负责;
24)、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
25)、施工现场内,乙方必须按甲方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
26)、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意;
27)、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;
28)、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除;
29)、乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;
30)、乙方应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,以报甲方批准,但此批准并不减轻乙方的安全责任;
31)、乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。
三、消防保卫工作要求:
1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查,对甲方所签发的隐患整改通知,乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、乙方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可对其处罚。
四、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责;
2、乙方必须严格执行会馆保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;
3、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,乙方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针;
五、其他补充条款
本合约书正本一式叁份,具有同等效力,由双方各持一份,保安部备档一份。
六、有效期
自 年 月 日生效至合同书的截止期同时截止
甲 方:
乙 方:
委托代理人:
委托代理人:
第4篇:施工协议书
甲方(全称)(简称甲方)乙方(全称)(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规遵循平等自愿〃公正和诚实信用的原则〃保障工人多劳多得〃维护劳动者合法权益〃实行自愿组成的承包组〃进行单项劳务承包〃双方自愿达成以下协议。
一、工程概况:本工程为扬州蒋王片421地块高级别墅群〃地下一层、地上四层〃建筑面积
见各楼施工图〃建筑结构形式为框架结构〃设计合理使用年限为50年〃抗震设防烈度为7度(0.15q),防火设计的建筑分类为:多层建筑。耐火等级为地上二级〃地下一级。
二、承包范围:
1、单栋楼座所有结施、建施图纸设计标示的全部装修装饰工程量内容(屋面工程、内外墙
抹灰、地面工程、室外散水台阶工程、中小型机具、手动手持工具、辅助材料。不含粘砖)及施工中的变更洽商。施工现场内及周边场内的水平运输、垂直运输〃施工材料进出场的装卸和不可预见的施工降效及所有措施费、利润、税金、管理费〃垂直运输、水平运输〃配合各工种的施工〃配合安全文明施工、成品保护、雨季施工、冬季施工、竣工验收的配合用工等及其它一切与土建装修装饰工程相关的全部工作内容。
2、本协议的组成: ⑴屋面、露台工程仅不限于防水找平层、保温层、保护层、刚性砼面层、天沟、瓦条、挂瓦、屋檐抹灰、通风管道冒顶的制作安装抹灰等一切屋面装饰工程。⑵室内作业工程不仅仅限于内墙面中级抹灰(含厨房卫生间等有防水房间的防水找平层、保护层及墙面≤0.5m²的剔凿〃穿墙洞眼预留及封堵〃室内脚手架搭拆)〃楼梯踏步台阶抹灰〃梁、柱、门窗塞缝、收边、收口〃护角线抹灰〃门槛部位的特殊处理〃地面及踢脚线〃墙面预留及专业洞的封堵。配合架子工、水电、消防、保温、栏杆、通风管道、门窗、仿木格栅、油工等分包专业的用工等一切关于室内装修装饰的全部施工内容。
⑶室外作业工程不仅仅限于外墙基层找平、外墙面的分层抹灰、膨胀钉固定镀锌钢丝网、装饰檐、柱抹灰〃门窗特殊部位的处理及装饰线条抹灰、滴水线条安装〃阳台、露台、空调板收边收口〃散水、台阶、坡道、汽车库出入口及排水沟的一切事项等一切关于室外装修装饰的全部工程。
3、以节约材料为本〃当天活完场地清〃所有在施工中严禁出现大料小用、长料短用、好料 孬用等材料浪费现象〃若发现将对其进行处罚〃此罚款在当月进度款中扣除。
4、此协议书已含各种费用〃乙方不得因各种原因要求增加抢工费、措施费、场地狭小造成的多次搬运费、场地租赁费、临时设施增加费及远地施工增加费等类似费用以及其他各种费用。本协议已综合含了但不限于安装工程施工人员的工资、保险费(包括医疗和人身保险)、施工安全措施费、施工管理费、配合总包方管理费、辅助用工、中小型机械设备费、保险费、现场经费、工期费、抢险费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、成品保护费、脚手架使用费、超高(高层)施工费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、扰民调停费(指由分包方自身原因引起的扰民或民抗)、风险费、包干费、技术资料费、赶工费、现场冬雨季施工防护费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、工具使用费、测量试验费、夜间施工费、垃圾清运费、竣工清理费、环境保护费、与其他分包方的配合照管费以及分包方可能遇到的不可预计用工费等。分包方已承诺不会就上述各项费用向总包方提出要求补偿。
5、材料及小型工具
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格:
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整)。
四、工程质量:严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式:
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
甲方仅提供塔吊、搅拌机、手推车及主材〃除此以外所有手持手动工具及辅助材料等均由乙方自备。
三、分项施工协议价格:
1、按照结构及建筑图纸显示〃按实际施工以建筑面积计算〃每建筑面积单价为 元/平方米。单项工程结束后按现场实际发生单层建筑面积累加进行计算。此报价包含政府征收的各项费用。此单价在协议书单价中一次性包死〃不发生任何零工〃无论任何情况下〃均不做调整)。
四、工程质量:严格执行国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》〃质量等级必须达到合格及安全文明工地标准。按图纸设计要求与变更后去施工〃且服从甲方的管理〃严格要求按技术交底施工。
五、劳务费结算方式:
1、乙方进场人员在甲方食堂吃饭〃使用饭票制度〃伙食费算入当月进度款内。
2、每月25日乙方上报当月的实际施工工程量〃经甲方核实后〃于下月10日前付到所施
产值的20%进度款〃分包作业工作全部完成〃乙方向甲方递交完整的结算资料〃双方按照本合同书中约定的计价方式〃得出合同总价款〃甲方应付到所施产值进度款的70%〃余 30 %验收合格后一个月内付清。
⑶乙方在施工过程中〃出于施工人员自身行为导致的工伤安全事故由乙方自己负责〃甲方不承担法律责任和一切经济费用。
⑷乙方在施工过程中如不遵守工地规章制度〃所导致安全事故〃由乙方副全部责任。乙方在施工过程中积极与其它工种配合〃施工现场与生活区达到安全文明施工要求〃顺利达到工程竣工验收要求。
⑸乙方不得随意浪费或乱用公司材料〃乙方所领用的工具及材料必须如数归还〃如有丢失或故意损坏按价赔偿(除损耗材料外)。⑹乙方要为工人办理安全保险〃其费用由乙方自行解决。在施工过程中本班组违章作业违章指挥发生工伤事故〃后果由本班组自己负责〃如本班组工人私自乱拆工地的防护措施〃造成伤害他人〃本班组应承担全部责任。
4.乙方承包的本工程在验收后的负有保修义务〃因乙方施工质量所引起的所有修补工作〃均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理〃甲方可另派专业人员维修〃所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
5.承包人以非正当方式(包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例》*国务院第431号令+第二十条规定的行为)向发包人提出要求的〃承包人支付违约金 50000 元(此违约金直接从工程款内扣除);如该违约金不足以弥补发包人的损失〃发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的〃发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束.八、安全生产和文明施工:
1.乙方必须严格执行国家相关法律、法规及相关规范标准要求依据施工图纸的设计要求及 图纸会审、洽商、变更〃要求进行施工及验收。
2.乙方应按照国家和地方政府有关安全、文明施工的标准〃规范制订施工现场管理〃各项 规章制度〃并认真执行〃确保施工现场的安全、文明施工。
3.乙方必须正常发放人员工资〃特别是农民工工资〃由此所发生的一切后果由乙方自负。 若因工资问题造成工人闹事或集体上访〃所发生的一切经济后果由乙方负全部责任。4.乙方关于夜间施工要按地方有关规定执行。降低施工噪音〃避免扰民。
5.由于乙方安全、文明措施不利或管理不善造成人身伤亡事故、机械设备事故、火灾事故
导致执法部门对施工现场进行处罚〃由乙方自行承担责任和费用〃与甲方无任何经济关系。发包人并对分包方给予经济处罚。
6.乙方应提供施工人员工资支付担保函〃并跟工人签订劳动协议〃必须为工人办理工伤和 医疗保险。
7.乙方在施工中〃必须保证节约材料、不浪费〃完活料净场地清。
九、成品保护及其它:
1.乙方对自身施工的成品保护要做到及时有效的保护〃同时保证不破坏其它专业的施工 成品。
2.必须听从甲方单位的管理及安排〃积极主动配合甲方单位管理人员的工作〃乙方要根 据施工进度的需要〃合理安排自身的人员配备〃以满足施工进度的要求。
3.工程施工中出现工程疑问或工序交接问题应立即和甲方管理人员进行协商完善的处 理问题。
4.乙方负责所有自用材料、设备、二次倒运。(含场区内及周边范围内)。
5.所有在施人员各种手续证件必须齐全有效〃因人员违章施工造成各种事故均由乙方承
担全部责任。甲方有权根据施工的实际施工情况调整乙方的施工人员〃施工中甲方如发现乙方无能力完成承包专业项目或质量达不到合格标准〃或发生安全事故〃以及严重影响工期等事故〃甲方有权终止协议并责令其退场〃先撤场后清算。甲方另行安排其它专业队伍〃因此造成的损失由乙方承担。6.因专业性强乙方无法完成施工或其它原因造成的〃甲方必须要求第三方进入施工现
场〃所发生的费用由乙方工程款中扣除。乙方应承担全部责任。每层按甲方总工程量的进度计划去完成〃如不能按时完成〃公司罚款由乙方(指承包组)自负。
7.因乙方原因如中途人员不足、技术力量不过硬〃保证不了工期和质量〃乙方自行解决〃若乙方解决不了〃造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时〃并要求乙方2日内退出施工现场〃乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的期限内〃由甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。乙方在合同范围内未完成或所完成一部分的工程量〃将按其所干工程量的50℅结算。其余劳务费作废。
8.在施工途中由于乙方施工的原因造成中途停工、误工、罢工甲方有权终止协议〃并且按实际工程量的劳务费50%结算给乙方结清〃其余劳务费作废。
9.乙方的施工人员在甲方的卫生许可证、营业证、健康证办理完毕后统一食堂凭票、就餐卡〃不能在生活区及施工现场私自生火做饭〃违者造成一切经济损失由乙方负责全部责任。
10.在施工现场及生活区打架斗殴、酗酒、闹事〃轻者罚款1000元—5000元现金〃重者移交司法机关处理〃并由乙方承担一切事故后果。若本劳务队工人在工地以外发生一切事故〃都由本班组自己解决〃项目部不承担一切责任。
11.在施工中甲方因抢工期、保质量〃乙方必须保证施工人数充足〃若施工人员不充足〃甲方通知乙方增加施工人员〃若乙方不妥善解决〃延误工期一切损失由乙方负责〃同时甲方可以调动其它劳务队伍进行抢活施工〃抢活施工人员的劳务费由乙方承担〃按实际完成的工程量计算。
十、验收及保管:
1.甲方供应的材料到施工现场〃乙方配合甲方对产品质量的验收检查〃发现问题及时提出。 2.乙方负责材料的码放、清点并妥善保管〃因乙方原因发生丢失、损坏的由乙方负责赔偿。十
一、违约及处罚:
乙方违反上述条款则被视为违约〃甲方有权追索违约金直至终止本协议。违约金以天计〃每天合工程总价款的5%〃累计不超过协议总价的50%。
十二、工程外项目即协议外的所有施工项目〃其工程量及工日单价按照江苏2001标准预算定额结算工程量。 十
三、本劳务费必须按协议结清〃结清后此协议自动作废。
十四、工资发放制度:按照建委指示〃实行实名制管理的原则。订立劳动合同、依据考勤记录、编制工资表并上交到甲方项目部〃乙方确保工资发放到每个工人手中。
十五、其它条款:
十六、未尽事宜:双方协商解决〃签订补充协议。本协议必须附承包班组的委托书一份〃花名册、身份证复印件各一份。
本协议一式两份〃具有同等法效力〃签字后生效。另附安全协议并与本协议有同等效力。甲方签字: 乙方签字:
年 月 日 年 月 日
第5篇:施 工 协 议 书
施 工 协 议 书
河北瀛源建筑工程有限公司(以下称甲方)。渠长发(淑吕村,以下称乙方)。
甲方将唐县北收费站至南环路高速引线绿化带路缘石拆运工作分包给乙方施工,经双方协商达成以下条款,双方严格遵守:
一、施工内容:唐县北收费站至南环路高速引线绿化
带两侧的路缘石拆除、运输至甲方指定地点;
二、工期:2014年4月11日至2014年4月17日;
三、工程综合单价:每块3.5元;
四、竣工结算:工程完工后,甲方按到位清点后的实
际数量,一次结清,损坏的不计算;
五、安全施工:乙方在施工中要按操作规程要求施
工,工作场地要隔离来往车辆,严防安全事故发生,如发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方已在单价中进行包含;
六、本协议壹式叁份,甲方两份,乙方一份,双方签
字后生效。
甲方签字:乙方签字:
年月日年月日
第6篇:施工协议书
施工协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方共同协议,本着“互相信任,互相合作”的精神,甲方将东营市东城东辰鉴墅居住区二期室外配套强电工程分包给乙方,为了确保工程能够保质保量的完成和双方的合法权益,特定协议如下:
一、承包方式:
包工不包料,甲方承担此工程的人工费一切材料,大型工具机械设备均由甲方负责供应。
二、工程范围:
1、电缆敷设调试按装每米元。
2、配电箱按装每台
3、路灯按装每只
4、铺砂盖砖每米
5、人工挖沟每米
6、人工回填沟每米
三、除“二”项工程以外发生施工的工程量均有甲乙双方协商、甲方签证为准。
四、工程付款方式:乙方工人进入现场后支付生活费,人工费按大合同3个工程段化分,每台变压器出线为1个工程段,每完成1个工程段支付工程量的80%,工程竣工验收合格后,一次性付清余额。
甲方签字:乙方签字:
年月日
第7篇:施 工 协 议 书
施 工 协 议 书
甲方:
乙方:
经过甲乙双方协商,本着互惠互利,平等自愿的原则,就_____________________工程达成如下协议:
一、甲方愿把_____________________工程承包给乙方,由乙方按照双方的约定进行制作安装。
二、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的制度。安全施工,不得违反操作规程。
三、甲方有权利在乙方施工期间,负责工程质量监督,工程进度督促,并为乙方提供施工便利条件。
四、乙方不得擅自终止协议。乙方如擅自终止协议,影响工程进度,由此造成的经济损失,由乙方负责,情节严重者,可追究刑事责任。
五、本工程面积约有________________㎡,每平方米按__________元计算,工程总造价为_________________元,施工结算最终以实际发生的数量为准。
六、工程质量要求:
1.本工程型材采用华佳65(2)三玻,60钩双玻咖啡色供挤系列主材及相关的配套配件型材,中空玻璃,颜色为3.5mm厚度白色玻璃。
2.安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。
3.制作安装允许的偏差必须符合JGJ103–96的规定。
七、付款方式:
签订本协议后,第一车成品窗(200平方米以内)进入工地,甲方付工程总价的20%,单栋楼框架安装完毕后,再付该号楼总工程款的30%,所有玻璃安装完毕时,付到95%,保修金5%待保修期满一年,无质量问题时付清。
八、本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
九、合同保证金六万元,工人进场后全部返回。
十、本合同由______________________公证处公证生效。
甲方:乙方:
年月日
第8篇:施 工 协 议 书
施 工 协 议 书
甲方:(简称甲方)
乙方:(简称乙方)
今有甲方新建三间二层楼房,面积约400平方米,用轻工310元/平方米包给乙方村,共同协商:
一、施工范围:从基础挖土、柱体、屋面、内外墙粉刷、外墙钢砖安装止。
二、不包括塘渣回填,水电安装。
三、工程轻工款:约人民币元整(¥13 元),具体施工完按实计算。
四、付款方式:第一次基础完工,付叁万元整;第二次二层砼楼板浇捣完工,付伍元整;第三次屋面、瓦片完工,付叁万元整;第四次全部完工后(除保修金壹拾万元整外),一星期内全部付清。
五、工程要求:乙方根据甲方要求施工或乙方根据施工图纸,经甲方认可后施工。
六、工程安全:在施工过程中,如发生安全事故,由乙方负责。甲方应购买施工人员意外保险金。
七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
注:工程保修金为期一年。
甲方(签字):乙方(签字):
电话:电话:
签订日期:年月日
第9篇:施工协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方于孝昌县王店镇王康小区5.6.7#楼,振动沉管灌桩基础施工任务,因甲方没有机械设备,需要乙方带机械设备进场,甲方将该项工程的包工任务予以分发包,现有乙方自愿承担此项任务,为了明确双方的责任、权利和利益,以协商特共同订立协议:
一、承包方式:甲方根据设计图和规划要求将该5.6.7#楼∮377单打振动沉管灌注桩基础按205元/根桩(大写:贰佰零伍元/根)其桩长约6~9米不等,如超出桩长9米部分另按28元/米(大写:贰拾伍元)的价格包工给乙方,打桩机械进出场费用约肆万元由甲乙双方各承担一半。工程量按桩数结算。
二、双方责任:甲方向乙方提供施工用水、电及临时住宿,乙方要确保施工质量合格,乙方自备施工用的所有机械、工具和作业人员,严格按照设计要求及施工规范施工,保质保量完成该工程施工任务。在施工过程中如出现安全事故,一切由乙方承担,甲方概不负责。
三、质量要求:乙方必须保证桩基础质量,桩身承载力达到要求测要求,桩身成桩质量合格,否则造成的任何损失均由乙方承担。如因甲方提供的材料原因造成工程质量达不到设计要求,因此造成的损失由甲方承担,乙方概不负任何责任。
四、工期要求:甲方要求乙方从机械进场施工开始,45个工作日,完成合同内的施工任务,因乙方原因造成工期拖延,甲方有权对乙方处以每天100元的罚款直至完工,如超前完工,则甲方向乙方奖励XX元。
五、付款方式:乙方机械、人员进场当天,甲方预付乙方人民币伍万元,每完成壹栋楼的基础施工任务后甲方支付乙方每栋楼工程款的95%.全部工程完工后,甲方支付到乙方总工程款的95%,余款在建筑基础平±0.00后15天内一次付清。本项目工程款不含税金和个人所得税。
六、未尽事宜,双方共同协商解决。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款支付完毕后自行作废。
甲方代表:乙方代表:
签章:
合同签定日期:年月日
第10篇:施工协议书
建筑工程合同书
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方): ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结
合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点:
(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二条 工程造价为人民币
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 30天。
开工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收
(二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计
算,(三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙
方应给予免费修补。
第五条 材料设备供应
(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。
第六条 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。
第七条 责任范围
(一)甲方责任:
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员
不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规
定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条 其它事项
(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:
1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”
2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;
3、增加或变更内容所需材料必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔
偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律
效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商
无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
签订日期: 签订日期:篇2:零星工程施工合同范本
零星工程施工协议书(no.)
发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):
应甲方需要,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。
四、工程造价:本工程预算价为元
(大写金额:整)(详见工程预算书)。
五、承包方式:包工包料。
六、付款方式:
合同签订后 7 日内,甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款;工程完工时,甲方一次性支付剩余款项。
七、结算方式:实测工程量×固定单价
八、工程工期
工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。
九、施工要求
1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
十、其它事项
1、乙方必须严格控制工期。
2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
十一、本协议共 2 页,一式肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
附件:工程预算书
甲 方(盖章):
法定代表人(签字): 签订日期: 年 月
乙 方(盖章): 法定代表人(签字): 签订日期: 年 月 2 日 日篇3:工程施工协议书
工程施工协议书
甲方:新疆北新路桥集团股份有限公司马云公路my3标项目经理部
乙方:
资质证书号码: 发证机关: 资质专业等级: 复审时间以及有效期:
住所和单位地址:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,乙方在完全遵守甲方与业主签订合同条款的前提下,经双方友好协商,本着平等公平、自愿互利、诚实守信的原则,愿意按照国家有关规定、技术规范及甲方技术和管理的要求,承担部分工程的施工任务,甲乙双方就有关事宜达成如下协议,以兹共同遵守:
一、工程概况
1.1 工程名称:甘肃马云公路项目my3标 1.2 工程地点:甘肃省定西市陇西县云田镇 1.3 承包方式:采用单价固定的方式,该单价包括开工前期至工程竣工验收过程乙方为完成本协议项下分包工程所发生的一切费用。包括(但不限于)施工资料和检测等项目。1.4 工程内容及价格:详情见本协议附件施工项目及劳务费用单价表,表中工程量划分仅作协议价格计算依据,甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。
二、工程质量要求 2.1 工程质量等级:乙方所建工程质量标准为与业主签订的工程合同标准(以质检站检测标准并出具证书为准)。2.2 乙方应有相应的施工经验,施工技术人员、技术工人,具备相应技术资质及操作能力,特殊工种的操作人员必须持证上岗,人员数量应满足工程需要,否则由此而造成的事故、损失由乙方全部承担。2.3 本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、公路工程质量检验评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。2.4 乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%。工程质量保修期为2年,在质量保修责任期内,乙方应按甲方书面返修通知书要求无条件将工程返修合格。如乙方迟延履行返修义务,甲方有权另行委托其他施工方返修,所发生的全部返修费用及造成的损失均由乙方承担,返修工程费用从工程款、履约保证金中扣除,不足部分由乙方赔付。
三、工期
3.1本合同工期自 2013 年 10 月 15 日开工,至 2014 年 6 月 30 日完工,总工期为 天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。甲方根据施工进度可进行调整,乙方必须服从。3.2乙方在 2013 年 10月 18 日前完成临时建设,在 2013 年10月20 日前按甲方要求保证所有人员、设备进场,且能满足施工要求,如果乙方人员延期进场导致开工时间迟延,每迟延一日,乙方应向甲方支付违约金10000元;乙方延期进场超过十五日的,视乙方为违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,乙方支付的履约保证金不予退还。乙方签订合同前应向甲方提交近三年与本工程相类似的工程业绩、用于本工程的机械设备清单、主要管理人员和技术人员名单(附身份证复印件)。本协议履行期间不得随意更换。如发现清单人员名单与实际不符,乙方应限期改正,否则乙方应向甲方按5000元/人缴纳罚款;情节严重者的,甲方有权解除协议,履约保证金不予退还,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行。工程完工后,乙方人员或机械设备退场时,乙方必须向甲方提交书面报告,甲方同意后方能退场,否则,由此而造成的损失全部由乙方承担。3.3 工期顺延与延长 3.3.1 施工中因业主或甲方原因导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延; 3.3.2 工程施工内容增加的,甲、乙双方在业主认可的追加工期范围内协商确定工期延长时间。
3.4 工期延误的违约责任: 3.4.1 若甲方在施工中发现乙方在规定期限内无力完成施工任务或达不到均衡生产能力(均衡生产能力:指总工程量与总工期平均月完成量),或存在质量问题及内部管理问题,甲方有权减少其工程量或解除合作协议要求乙方限期退场,协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行,同时乙方对因此造成的一切损失(包括另觅合作人的进场费及赶工期的费用等)均由乙方全部承担。3.4.2 乙方必须严格按甲方周、旬、月、季生产施工计划组织施工,完成甲方下达的阶段性施工进度计划。如乙方阶段性施工迟延完成超过15日的,或乙方连续两个阶段未如期完成施工任务的,或乙方超过本条第3.1项约定的完工期限30日仍未能交工的,乙方应向甲方承担10000元/天违约金,并应于甲方规定时间内完成施工内容。如乙方在甲方规定的时间内仍未完成施工内容的,视为乙方根本违约,甲方有权书面通知乙方解除本协议,同时乙方应于收到解除通知之日起7个工作日内无条件撤离施工现
场;乙方逾期撤离的,甲方有权对乙方清场,相关损失和责任由乙方承担。就协议解除前乙方已完成施工部分经甲方和监理方验收合格的,可作为乙方结算依据,乙方拒绝到场或未在规定时间到场参与工程量核对的,视为乙方认可甲方会同监理单位确定的工程量。
四、工程费用结算和支付 4.1在保证设计要求以及甲方现场施工技术人员技术交底要求的基础上,甲方以乙方实际完成且甲方最终验收合格工程量给予乙方进行结算。乙方完成的路基土石方工程量中的土石方界定,以在施工过程中甲方质检科、施工科会同乙方按实测的土石分界高程进行测算核定。
4.2工程量核定:每月经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认后方可进行结算。
4.3有下列情况之一者,工程量将不予认可或不作为当月结算和付款的依据。 4.3.1不按照设计文件、甲方现场施工人员的技术交底及甲方签认的工作量。4.3.2因乙方自身原因造成的返工工程量; 4.3.3未经甲方现场施工技术员、质检员、总工、项目经理签认的工程量。4.3.4未经项目经理最终签认的工程量结算单,不能作为结算和付款的依据。4.4 工程完工时,按照乙方最终实际完成的工程量和协议书上确认的单价,双方进行完工结算,中间(月)结算单仅作为已付款和最终结算基础依据。4.5 施工期间乙方应以甲方提供的授权委托书的形式明确由 手续;由 负责财务手续。上述授权人员自甲方处提取的借款,领取或租用的材料、机械、设备(包括材料费、租赁费、损耗等),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。其中,施工机械设备及设施租费,按甲方规定的费用计算。4.6甲方按照乙方当月通过业主计量的工程量支付工程进度款,待本项工程交工检测、验收合格后,甲方支付到乙方完成实际工程总量的92%,剩余 5%作为质量保证金,3 %作为农民工工资保证金。质量保证金待工程全部完成,验收合格保修期满后,甲方可根据现场实际情况支付剩余的工程款。农民工工资保证金待乙方全部完工验收合格后,六个月内没有拖欠人工工资情况发生时甲方支付给乙方。4.7 乙方应确保收到的工程进度款优先支付当期应付的劳务工工资,如有乙方欠付劳务工工资情形,甲方有权从乙方劳务费用中,直接向劳务工支付工资,并扣减应付乙方劳务费用。
4.8 业主款项到位后,甲方按乙方有效结算手续支付劳务费,并扣除(但不限于)
下列费用。
4.9.1 乙方预提的劳务费用。4.9.2 核定并扣除劳务费总额的质量保证金; 4.9.3 农民工工资保证; 4.9.4 按照中华人民共和国《税法》规定,依法纳税,乙方应向甲方提供相应有效的税务发票。4.9.5 乙方应承担违约金、赔偿金等其他损失(如有)。
五、履约保证金
乙方在合同签前必须向甲方提交 元(大写人民币: 整)履约保证金(不计息),该保证金内容与甲方向业主方承诺内容、范围一致,竣工决算完成后,如乙方全面依本协议履行义务,履约保证金甲方如数退还。如乙方存在违约行为,履约保证金将按实际发生的违约损失扣除。
六、设备、材料供应 6.1 为确保工程质量和工期,施工主要材料由甲方统一管理和供应,并根据乙方承担的工作内容,确定施工定额材料消耗数量、材料规格型号、价格等,本协议附件之劳务费用单价已包含人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费等等乙方实施并完成所有施工内容所需的一切费用及隐含风险在内的含税费用总和。其中甲方供应给乙方的主材,以材料采购到工地现场价加2.5%的采保费后,按实际领用量进行结算。6.2 乙方在材料使用过程中,必须严格控制用量,遵循节约归己、超耗不补的原则。乙方在施工中按甲方文明现场管理规定,做好材料现场管理和材料交接验收工作,杜绝抛洒浪费现象。6.3 经甲方书面同意对非主要材料乙方可以自行采购,但必须在甲方指定的《合格供应商名册》内采购,并以乙方名义签订买卖合同,甲方代乙方垫付材料款的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求供应方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向供应方承诺付款之日,相应冲减甲方应付劳务费用。6.4 未经甲方书面同意乙方不得以甲方或甲方承建工程名义在外赊欠材料或其他费用,否则发生的一切经济纠纷、责任由乙方全部承担。6.5 在甲方指导和监督下,根据需要乙方可自行租赁机械设备和周转性材料,乙方应保证租赁设备和材料质量、数量满足合同工期和工程施工的需要,上述租赁合同应以乙方名义签订,如甲方代乙方垫付租赁费的,垫付发生之日垫付款项相应冲减甲方应付劳务费;经乙方请求出租方及甲方同意后,甲方代乙方承担支付义务的,自甲方书面向出租方承诺付款之日相应冲减甲方应付劳务费。
七、施工安全、工程现场管理与验收 7.1 乙方应确保施工安全,遵守相关安全施工操作规范,持证上岗,否则不允许
。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此而发生的费用,施工(具体见安全协议)
全部由乙方承担。7.2 乙方必须为其施工人员投保必要的商业保险,施工期间发生的工伤等事故责任由乙方全部承担。
7.3 乙方必须遵守管理方文明施工和现场各种管理规定。7.4 乙方现场管理人员必须常驻工地,不得擅自离开工地,有事必须书面请假,每月不超过三天,主要负责人未请假离开工地的,甲方按500元/天进行罚款,其他管理人员按 300元/天进行罚款,超过7天仍未归队按乙方根本违约处理,甲方有权解除本合同,合同解除后的清场、清算及违约责任参照3.4.2项执行。7.5 施工阶段的工程质量控制,乙方应服从业主、项目监理、甲方管理人员对施工全过程的监督、管理。7.6 乙方应遵照甲方施工组织设计安排,执行甲方管理体系各项要求,按约定及时完成各项施工内容,做好原始技术资料报验,施工日志等工作。7.7 乙方应在自检合格16小时内通知甲方进行检查,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。如监理单位需要抽检,乙方应积极配合。7.8 根据合同工期以及总体生产计划安排,甲方按天、周(旬)、月的方式向乙方下达生产计划,乙方必须严格执行,若不能按期完成生产计划,影响了项目整体计量支付时,甲方有权暂缓向乙方验工计价和支付酬金,如经督导仍无明显改进时,甲方有权将乙方清退出场,由此造成的一切损失由乙方承担。7.9 已完工程量由甲、乙方、监理方及业主方四方共同验收,对验收不合格处,乙
方应于7日内返修合格,如乙方逾期修缮的,每逾期一天,应向甲方承担违约金10000 元;乙方逾期未返修的,甲方有权委托其他施工单位进行返修,相关返修费用的承担依
第八条8.2项约定执行。7.10隐蔽工程验收,乙方应在自检合格24小时内通知甲方进行检查,经甲方有关人员验收后方可上报业主监理单位报检认可,未经过甲方和监理方检查,不允许进行下一道工序。7.11根据工程需要,乙方负责设置维修施工使用的照明、看守围栏及警示等施工防护设施。施工造成的水土流失、污染农田、鱼塘损坏以及因施工车辆造成的道路、农作物污染均由乙方负责处理解决,费用自理。7.12 建立健全质量安全组织,落实施工技术措施和施工规范与安全规程,保证安篇4:建筑工程施工合同简单版
施工合同
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写:)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为2013年 月 日至2013年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年 月
乙方:
代表人:
身份证号:公章 年
日
日 月篇5:建筑施工合同范本
××项目
施工合同
发包人:
承包人:
二零××年×月××日
第一部分 协议书
发包人(全称):××(简称发包人)
承包人(全称):(简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:××××二期项目
工程地点:大武86号
工程内容:厂房及仓库
工程立项批准文号: 临发改证[2013]49号
资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)
三、合同工期
开工日期:计划2014年2月10日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)
竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划2014年2月10日-2014年5月10日
合同工期总日历天数:100天
四、质量标准 工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)
五、合同价款
金额(大写):预算价约计 万元
六、组成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同协议书; 2.本合同专用条款; 3.本合同通用条款;
4.标准、规范及有关技术文件; 5.图纸;
6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:20××年×月××日
合同订立地点: 本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
第二部分
本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:1.本合同协议书;2.本合同通用条款;3.本合同专用条款;4.标准、规范及有关技术文件;5.图纸;6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同语言仅适用汉语。2.2适用法律及法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。2.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。发包人提供标准、规范的时间:无。
国内没有相应标准、规范时的约定:执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。
3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7天内提供施工图三套,工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。
发包人对图纸的保密要求:承包人收到的施工图仅用于本工程施工,不得用作其他用途。
二、双方一般权利和义务
4、工程师
4.1监理单位委派的工程师
姓名:,职务:工程师 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范gb50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)初步确认工程施工组织设计和进度计划;2)监督工程施工进度; 3)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)对入场材料和设备的质量进行确认;5)负责对现场安全进行管理和控制;6)初步审核工程款的支付;7)初步审核设计变更;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人在监理合同中授予的其他职权。4.2发包人派驻工程师
姓名:,职务: 职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。
在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范gb50319-2000》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。
具体为:1)设计变更、工程签证的确认;2)审核工程款的拨付;3)对入场材料和设备的质量进行确认;4落实开工条件,审批开工报告;5)确认工程施工组织设计和进度计划;6)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责对现场安全进行管理和控制;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)发包人赋予的其他职权。
5、项目经理
姓名:,职务:项目经理(附证书复印件)
6、发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求和完成时间:开工前施工现场完成“三通一平”,具备开工条件。
第11篇:施工道路施工协议书
紫辰花园一期
室外施工道路施工协议书
杭州远东房地产开发有限公司
二○一一年十月
发包人(以下简称甲方):杭州远东房地产开发有限公司
承包人(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200
米,宽4米沥青路面。
二、合同价款
一次性包死16万元(含发票税)
三、工期
2011年10月底完成四、付款方式
1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付
90%,余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。
五、工程质量
1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填,并且压路机碾压3边。
2、路面结构:采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层,配合比水泥:
石硝碎石碎石:水=319:5487:291,并且压路机碾压密实,密实度达到90%。路
面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。
3、满足施工验收规范合格要求,以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。
六、安全文明施工
1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全操作规程、安全生产工作规定;
4、单位严格执行安全管理制度,包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等;
5、乙方应对自身的施工过程中的安全负责,在其施工过程中给自身或其他方造成损失的,由乙方负责;
七、违约责任
1、本工程不得转包,一经发现甲方有权终止合同,由此产生的一切后果及
经济损失全部由乙方承担。
2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量,施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复,需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复;否则按每天罚款500元。
八、合同的生效、变更和终止
1、一式四份,甲方乙方各贰份,经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。
2、合同的任何变更或补充,双方应充分协商,并另签署书面的协议方可生效。
3、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(盖章):杭州远东房地产开发乙方(盖章):
有限公司
第12篇:安全施工协议书(桥梁施工)
安全施工协议书
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身、健康和国家财产安全,保障施工现场的顺利进行,依据国家和行业各相关法律法规,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
第一条 分包基本情况
乙方分包甲方禹州市方山镇白庄至鸠山界公路改建工程、X003北干渠桥新建工程、Y007夏半线山货桥改建等工程施工标(第3标段)桥梁施工。
第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规。
第三条 甲方的安全责任、权利和义务
1、双方分包合同中若约定由甲方提供的安全防护设施,必须完整齐全,并且符合安全要求。
2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收及追加经济处罚等措施。
4、甲方有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方有进行经济处罚的权利;甲方有权对乙方安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
5、甲方应指导并监督乙方完善安全网络、安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施;并共同做好项目上的迎接检查工作,对待迎检消极怠慢的甲方有权加以经济处罚。
6、甲方有权监督乙方专项安全投入不低于产值的1%;若乙方投入不足,甲方有权代办并加收管理费,该费用直接从乙方计量款中扣除。
7、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生重特大安全事故的乙方限期退场,直至中止合同,并追究其违约责任和相应的法律责任。
第四条 乙方的安全责任、权利和义务
1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度,接受甲方的指导、监督、检查和教育。
2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全生产许可证》复印件和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料原件。
3、乙方应明确本单位(各级人员)的安全生产责任,至少配备两名专职安全员的标准配备安全管理人员,认真履行各级人员的安全生产职责。
4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训,为特种作业人员办理上岗证,并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。乙方应确保工地饮食卫生安全,确保食堂工作人员持证上岗。
5、乙方应根据工程特点,合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗,严禁违章用工。特殊工种人员应提供县级以上医院(包括县级医院)出示的健康证明或体检结论。
6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
7、乙方应对进场员工进行三级安全教育,并要有教育记录和签字手续。、乙方在安排工人生产任务的同时,必须要有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
9、乙方要组织施工班组积极开展安全活动,加强安全教育,提高职工安全意识和劳动保护技能,保证所有员工具备必要的安全生产知识。
10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除,并在该施工工序结束后立即将防护设施恢复。
11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程要求正确用电。
12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用,且应严格按照三相五线制(TN-S)的规定用电,不得违反“三级配电”、“两级保护”,“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,也不能强迫工人连续作业太长时间,并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作;对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥,乙方有权拒绝。
14、乙方必须为现场乙方施工人员投保人身意外险,赔付额度不得低于20万元/人。
15、乙方应公示安全网络,完善安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施。
16、乙方安全投入不得低于产值的1%,专款专用;或在月计量中扣除,工程结束结算。
17、甲方要求乙方相关人员参加安全例会时,乙方相关人员必须参加。
18、从乙方设备及人员进场至工程结束,乙方在施工区域内发生的安全事故由乙方承担,甲方不承担连带责任;由于乙方安全事故造成甲方的经济和名誉损失,乙方要对甲方作出经济赔偿。
第五条 法律条款
《建设工程安全管理条例》第二十四条规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
第六条 争议:当总、分包发生争议时,通过协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
第七条 本协议在双方签字盖章后生效。
第八条 本协议书一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等效力。
第九条 乙方安全管理网络体系必须在合同签订后十五个工作日内报甲方备案并作为本合同附件。
第十条 其它约定:作业人员须遵守以下安全规定
1、认真学习、严格遵守项目部的安全规章制度和安全技术操作规程 ,接受现场安全管理人员的监督和检查。对本项目所从事工种的安全生产工作负直接责任。
2、必须参加安全活动,认真了解、掌握和执行安全技术交底的内容,自觉遵章守纪。
3、班前班后认真检查所使用的工具、设备,保证其安全可靠。
4、正确使用并保管好个人防护用品,按照“三不伤害”的原则做好工程施工。
5、有权了解现场安全状况和危险部位情况,有权拒绝违章和冒险作业的指令。
6、发生工伤事故和未遂事故,要保护好现场,立即报告现场领导,积极配合事故调查工作。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第13篇:安全施工协议书(桥梁施工)
合同编号:
安全施工协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身、健康和国家财产安全,保障施工现场的顺利进行,依据国家和行业各相关法律法规,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
第一条 分包基本情况
乙方分包甲方S122NJ-QL-4标桥梁施工。
第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规。
第三条 甲方的安全责任、权利和义务
1、双方分包合同中若约定由甲方提供的安全防护设施,必须完整齐全,并且符合安全要求。
2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3、甲方应指导并监督乙方对乙方进场人员进行三级安全教育。
4、甲方对乙方安排生产任务,须有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
5、甲方应指导并监督乙方对作业人员进行经常性安全教育,保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收及追加经济处罚等措施。
7、甲方有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方有进行经济处罚的权利;甲方有权对乙方安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
8、甲方应指导并监督乙方完善安全网络、安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施;并共同做好项目上的迎接检查工作,对待迎检消极怠慢的甲方有权加以经济处罚。
9、甲方有权监督乙方专项安全投入不低于产值的1%;若乙方投入不足,甲方有权代办并加收管理费,该费用直接从乙方计量款中扣除。
10、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生重特大安全事故的乙方限期退场,直至中止分包合同,并追究其违约责任和相应的法律责任。
第四条 乙方的安全责任、权利和义务
1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度,接受甲方的指导、监督、检查和教育。
2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、《安全生产许可证》复印件和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料原件。
3、乙方应明确本单位(各级人员)的安全生产责任,同时按每5000 万至少配备一名专职安全员的标准配备安全管理人员,认真履行各级人员的安全生产职责。
4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训,为特种作业人员办理上岗证,并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。乙方应确保工地饮食卫生安全,确保食堂工作人员持证上岗。
5、乙方应根据工程特点,合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗,严禁违章用工。特殊工种人员应提供县级以上医院(包括县级医院)出示的健康证明或体检结论。
6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育
施工人员按照使用规则佩戴、使用。
7、乙方应对进场员工进行三级安全教育,并要有教育记录和签字手续。
8、乙方在安排工人生产任务的同时,必须要有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
9、乙方要组织施工班组积极开展安全活动,加强安全教育,提高职工安全意识和劳动保护技能,保证所有员工具备必要的安全生产知识。
10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除,并在该施工工序结束后立即将防护设施恢复。
11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程要求正确用电。
12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用,且应严格按照三相五线制(TN-S)的规定用电,不得违反“三级配电”、“两级保护”,“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,也不能强迫工人连续作业太长时间,并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作;对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥,乙方有权拒绝。
14、乙方必须为现场乙方施工人员投保人身意外险,赔付额度不得低于20万元/人。
15、乙方应公示安全网络,完善安全标识及配备足够的、有效的安全防护设施。
16、乙方安全投入不得低于产值的1%,专款专用;或在月计量中扣除,工程结束结算。
17、甲方要求乙方相关人员参加安全例会时,乙方相关人员必须参加。
18、从乙方设备人员进场至工程结束,乙方在施工区域内发生的安全事故由乙方承担,甲方不承担连带责任;由于乙方安全事故造成甲方的经济和名誉损失,乙方要对甲方作出经济赔偿。
第五条 法律条款
《建设工程安全管理条例》第二十四条规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
第六条 争议:当总、分包发生争议时,通过协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
第七条 本协议在双方签字盖章后生效。
第八条 本协议书一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等效力。
第九条 乙方安全管理网络体系必须在合同签订后十五个工作日内报甲方备案并作为本合同附件。
第十条 其它约定:作业人员须遵守以下安全规定
1、认真学习、严格遵守项目部的安全规章制度和安全技术操作规程 ,接受现场安全管理人员的监督和检查。对本项目所从事工种的安全生产工作负直接责任。
2、必须参加安全活动,认真了解、掌握和执行安全技术交底的内容,自觉遵章守纪。
3、班前班后认真检查所使用的工具、设备,保证其安全可靠。
4、正确使用并保管好个人防护用品,按照“三不伤害”的原则做好工程施工。
5、有权了解现场安全状况和危险部位情况,有权拒绝违章和冒险作业的指令。
6、发生工伤事故和未遂事故,要保护好现场,立即报告现场领导,积极配合事故调查工作。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
甲方安全负责人:乙方安全负责人:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
第14篇:施工安全协议书
施工安全、纪律协议书
甲方:温州凯文文体用品制造有限公司 联系人:马经理*** 乙方:浙江康友环保科技有限公司 联系人:阮 总 ***
承包方(乙方)承诺在甲方区域施工期间严格遵守一下安全条例:
1、凡在距离地面2米以上进行的作业,都属于高空作业。所有高空作业者,不论任何工种、作业时间、地点、时限,均应执行本协议。
2、从事高空作业的工人,甲方均必须进行身体检查并确认合格后方可同意其工作。凡患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适宜高空作业的人,一律不准从事高空作业。
3、凡遇下列情况之一者,应停止在高空作业:雷、雨、闪电,六级以上大风,钢管雨水未干,可能发生危险的其他情况:当上述情况过后,必须经公司安全主管和有关技术人员检查各种作业设备,确认后方可作业。
4、高空作业现场,应划出维修【施工】禁区,设置明显标志,用醒目标示提示,严禁无关人员进入。
5、凡经常进行高空作业的工人,应配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均应装入工具袋内,不准在钢管或脚手架、建筑物上乱放工具。
6、登高作业前应仔细检查登高工具和安全用具,如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等,如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。
7、电焊工在2米(以上)高空焊接时,必须找到适当的位置挂好安全带。确实无处挂安全带,又无其他方法解决时,则应做好其他防护措施,确保安全操作。
8、所有高空作业人员,不准穿硬鞋底,一律使用安全带。安全带一般采取高挂低用的方式。
9、进行高空作业必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带,还应采取措施,确保割下的金属
或火花不致伤人或引起火灾事故。
10、高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,应采用绳索、吊篮、高架车、或吊车等传送物件。
11、特殊情况下,如必须从高空向地面抛掷物件时,地面必须有人看管,以确保不伤害他人和损害设备。
12、高空作业所用小型机具(如手拉葫芦、千斤顶等)应找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。
13、14、站在跳板上工作时,不得站在跳板的端头。在同一跳板上的作业人员不得超过2人。应尽量避免上、下层同时进行作业。如无法避免时。上、下层之间必须设专用防护棚,或采取其他防护措施,且上层不准堆放工具、物件。
15、16、高空作业区的沿口、空洞处、应设置防护栏和标志,防止失足踏空。
高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行。
17、18、严禁在高空作业时嬉戏打闹,严禁在高空作业区睡觉。
乙方施工现场用电、用水、用气等需要向甲方提前申报,电器设备需由正式电工安装,并设置正规配电箱(如需要),不得随意乱拉临时线,必要的临时线要使用双层护套电线。未经甲方同意,严禁私拉私接电线、水管、气管。
19、乙方对所有参加施工的人员应进行防火安全教育,并严格遵守现场安全防火的有关规定,服从甲方保安人员的管理,如施工现场发生火险、火灾,乙方必须承担责任,并赔偿经济损失。 20、在施工期间,甲方为乙方施工人员提供宿舍,乙方人员在住宿期间必须遵守甲方的宿舍管理制度,维护甲方宿舍内及公共区域卫生,保护宿舍及其周围设备设施。如有违反,按甲方员工的处理原则给予处理。甲方有随时让乙方搬出甲方宿舍的权利,乙方需要无条件执行。如有乙方人员破坏甲方设备设施的,按原价对甲方进行赔偿。
21、乙方施工期间必须遵守甲方公司内的各项规章制度,凌晨零点-早6点不得进出厂门,在未
经甲方工作人员同意,乙方施工人员不得随意进出甲方厂区内非施工区域。乙方人员不得在甲方厂区的非吸烟区内吸烟(吸烟区目前为卫生间,不得随意乱丢烟头)如被巡查人员发现违反规定,一律按照公司规定处罚100元/次/人。
22、乙方施工期间在不影响甲方供餐的前提下,可以在甲方食堂内用餐,费用自理,必须遵守甲方食堂的各项规定,不得扰乱甲方食堂就餐秩序,对于破坏甲方食堂秩序的,甲方有权拒绝乙方人员进入食堂就餐。
23、甲方厂区内不得发生打架斗殴事件,一经发现乙方人员破坏甲方厂区秩序、环境,对甲方员工有恶意行为的,对甲方造成严重影响的,甲方有权终止与乙方合同,并且要求乙方赔付造成工程延期所产生的各项费用。
24、乙方在甲方区域期间,必须无条件遵守(服从)加工所有的规章制度,如有不明白之处,可以咨询甲方相关人员,如没有主动向甲方进行咨询,则视为乙方已经知晓甲方的所有规定并承诺愿意遵守,如有违反,愿意接受甲方的所有处罚【独立处罚或等同于甲方员工的处罚】。
25、甲方采用但不限于以下方式对乙方的违规行为进行收集、记录、取证:①现场文字、图片、音、视频记录;②甲方工人的举报;③其他相关的途径得到的记录。
26、对于乙方工作人员的处罚采取以下方式执行:①由乙方负责人(协议签订人)现场支付现金;②由乙方授权甲方在乙方的工程项目费用中直接扣除。
27、28、29、在此施工期间内如因乙方原因发生的任何意外情况及安全事故,均由乙方承担一切责任,与甲方无关!
甲方(负责人或指定授权人): 乙方: 日期: 日期: 本协议自签订盖章之日起生效。本协议自乙方结束工程当天结束协议。
本协议一式两份,乙方一份,甲方一份人资部备案。
第15篇:施工环保协议书
甲方:
乙方:
本着建设开发,注重环保的原则,经双方协商特立本协议,共同遵守。
1、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和地区的有关环保方面的法规、政策及规章,以利于乙方较好的执行。
2、在乙方施工期间,甲方应加强对施工现场的监督,对乙方在落实环保工作中存在的问题,应本着建设和指导的态度,给予积极的帮助和协助。
3、甲方如发现乙方有违反本协议有关条款的现象有权制止,经相互协商后提出解决方法,可限期令乙方整改。
4、乙方在施工期间,必须封闭施工现场,防止现场尘土飞扬。对于易飞扬的细小颗粒散体材料,应尽量安排在库内存放。
5、应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开展环保工作。做到建筑垃圾在指定地点堆放,及时外运,施工做到工完、料清、场清,清运时适当洒水减少扬尘。如遇较大或需重型车辆清理的建筑垃圾,也需在工完后五日内清运完毕。
6、施工现场不乱抛垃圾、不乱丢杂物、不制造污染,严格执行环保局的规定,确保环保工作落到实处。
7、施工现场建立控制人为噪音的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防止噪音扰到我司员工的自觉意识。尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械作棚,以减少强噪音的扩散。
8、未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施。
9、禁止将有毒有害废弃物作土方回填,以免污染地下水和环境。
10、乙方在施工期间,应将环保工作坚持始终。
11、如有未尽事宜,双方及时协商。
本协议一式二份,双方各存一份,盖章后有效。
甲方: 20xx年1月1日
乙方: 20xx年1月1日
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《施工协议书(共15篇)》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
