围网安装施工合同
围网安装施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就围网安装施工方案协商一致，订立本合同，供双方遵守并切实履行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点；
二、质量要求：满足甲方在当地自然条件下使用。
三、安装施工方式：包工包料
四、合同工期； 。
本合同工期 天(按材料进场口期计算)有下列情况之一的，下期顺延：
1、如因停电、刮大风、下雨、社会不安定等不可抗力因素造成的工期顺延。
2、因设计变更致使施工无法进行的，自提出变更之日起到变更项目完成，乙方可以继续施工之日所耽误的时间，在工期中顺延。
3、乙方通知甲方驻工地代表或监理进行中间施工验收，而甲方代表或监理未能及时验收，致使乙方不能进行下道工序施工的，所耽误的工期顺延。
4、甲方不按合同规定支付工程进度款，乙方有权停工，从合同规定的应付款之日起到实际收到款项为止的时间，在工期中顺延。
5、若遇甲方发包的其他工程施工，致使乙方不能正常进行钢架焊接、彩板安装的，所延误工期顺延。
6、乙方在以上情况发生后，就延误的内容和时间报告甲方驻工地代表，甲方代表收到报告后应予以签收，并在3日内给予签复，逾期不签收或不答复的可视为乙方报告内容和延期请求均被甲方确认，同时甲方失去工期异议权。
7、乙方因未能满足质量要求而返工造成的工期延误不得顺延。
五、合同价款：
1、合同总价： 元 此合同价含增值税普通发票）
2、建筑总面积： （以实际长度为准）
六、工程款的支付与结算，
付款时间约定；
合同签订后，乙方全部施工完毕后，经甲方验收合格并提供发票等相关结算资料，甲方分批支付工程款。
七、双方的责任和义务；
(一)甲方的责任和义务：
l、乙方施工期间如遇当地群众，政府阻挠由甲方负责解决。
2、甲方在开工前要进行基础部分的交验工作，解决好三通(水、电、路)一平工作，确保施工所使用的工程机械的灵活运转以及运送材料车辆的进出，甲方要做好上地各施工队伍间的协调工作，特别是各施工队伍间的交叉作业的时间安排，以确保乙方施工的正常进行。
3、甲方负责进行工程质量监督和分项工程的竣工工作，以及与乙方施工签证事务及协调。
4、按合同规定及时支付定金、工程款。
(二)乙方的责任和义务：
1、乙方根据国家有关规定，严格按图纸施工。如需进行设汁变更时，需甲方同意后方可按设计修改图纸进行施工(图纸不详的由甲乙双方协商进行施工)。
2、文明施工、严格管理，确保按合同规定的期限交付工程。
八、安全责任及施工 乙方 负责。
九、工程验收：
1、甲乙双方应对整体完工工程做最终验收，最终验收应在收到整体竣工通知 3 日内进行，逾期不验收的不影响支付工程款，并视为验收合格，如逾期不付款乙方将拆除部分钢架及彩板，经甲方在通知回执签字后为准。
十、工程保修：
1、工程保修期为：壹年。
2、在保修期内凡因乙方原因造成的屋面、墙体渗漏等质量缺陷由乙方无偿保修，在规定的保修期内由于不合理使用以及超设计规范的自然力破坏造成构件、门变形和屋面墙体渗漏等，乙方进行维修但费用由甲方承担。
十一、违约责任，
l、工程延期：每延期一天，违约金为单位工程总造价的万之三甲方一次性扣除。
2、甲方不按时支付工程全款的，每延期一天，处该一个或单项工程造价的万分之三作为违约金，由甲方向乙方支付。
3、因乙方所提供的材料或安装质量未能满足甲方的要求，致使甲方无法向业主方顺利移交，所造成的一切损失由乙方承担。
十二、本合同未尽事宜，双方协商一致后，可以签订补充合同或协议作为本合同的补充，并与本合同一并具有法律效力。
十三、本合同履行中若发生争议，经双方协商不成，可向合同签订地人
民法院起诉。
十四、本合同一式三份，甲方执二份乙方执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
签约单位（盖章）： 签约单位（盖章）：
委托代理人签字： 委托代理人签字
年 月 日 年 月 日
