施工合同协议书(共18篇)
第1篇:施工合同协议书
施 工 合 同 协 议 书
甲方:东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方:
地点:广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面地面铺贴工程。
1、甲方工地材料到位,提供工具,斗车等工具由甲方负责。
2、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。
3、乙方要保质保量,在工地不准打架、赌博,如有违反,罚款500-1000元。
4、施工安全:发生工伤事故由施工队自己负责。
5、本工程工期为天,乙方按施工实际量计算总平方数,卫生间墙面/平方米,地面:/平方米,此价不含税金。
6、人员进场按每人发饭票,不包吃,包住宿、包水电,饭票费按每月计算扣除。7、十天以内可以借资,借资款不超过进度款。
8、结算方式:按每月工程进度的80%结算工程款,余款的20%在验收合格10天之内,全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人,如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间,确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心),如在两天施工过程过存在严重质量问题,本合同则自动失效,双方不追究责任。
11、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程验收结清余款后失效。
注:完成总工程后,补锯片款伍佰元整(¥500)。
本合同如有未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,此补充协议也视同合不可分割部分,与合同具有同等法律效力。
甲方签名:东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名:
2006年月日2006年月日 合同编号:SMF-060830
第2篇:施工合同协议书
施工合同协议书
甲方:
乙方:
为改善办学条件,加强防范措施,经中心校与学校校委会研究,报县教体局批准,将教室走廊内外墙粉刷,经双方协商,达成以下协议:
1、甲方提供建设中的水电;
2、乙方包工包料,施工过程中由乙方提供原料,整平地面、墙面,墙面无漏空,施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。
3、施工过程中乙方要保证工程的质量,负责工人的安全。
4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/㎡计算,外墙粉刷按12元/㎡计算。
5、工程保持期一年,期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。
6、工程完工后,经甲方验收合格并进行实际测量,甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%,剩余价款待保修期满后付清。
7、本合同一式两份,甲已双方各持一份。
甲方签字(盖章):
乙方签字(盖章):
二O一二年 四月六日
第3篇:施工合同协议书
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司
乙方:道孚县电力公司
合同编号:DFDX2008007
签订日期:二OO年月
四川电信集团公司四川网络资产公司
八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程
施工合同协议书
发包人:四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称
甲方)
承包人:道孚县电力公司(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国电力法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方
本着平等自愿、诚实信用的原则,就道孚县八美协德、各卡甲
拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜,订立本协议双方遵照
执行。
第一条工程概况
工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站
输电工程
工程地点: 四川省甘孜州道孚县
第二条本协议范围;
1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程,10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程,10KV、0.4KV线
路、10KVA台区。
3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程,10KV、0.4KV
线路、10KVA台区。
第三条工程工期
开工日期;2008年月日
竣工日期;2008年月日
第四条质量等级标准、规范
一、工程质量等级:工程质量合格100%(一次性验收合格)。
二、标准、规范:以设计为依据,执行国家现行电力建设施工
及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。
第五条合同价款
承包范围内的工程实行总价包干,即完成全部工程的总
价为人民币120000.00元,一次包干,除预算外、不可抗力自
然因数外、合同期内任何情况均不再调整。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件及解释顺序如下
1、合同协议书
2、合同标准文本《通用条款》
4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件
第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本《通用条
款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条本项目工程款
l、首付款:合同签订后预付工程款人民币。
2、待竣工试运结束办理竣工结算后,支付余款
3、合同总价的5%作为质量保证金,待质保期满后一次
性付清。
第九条本项目工程师
甲方指派于(即项目工程师),对工
程工期、质量、进度负责,处理本项目中甲方的相关工作。
第十条施工用水、电及工程材料供应
1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。
2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求;未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等,不得投入使用并限期运出现场。第十一条验收与结算
1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工,确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准,经检查不合格,乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。
2、工程材料必须符合质量要求,即应有合格证,出厂报告、复检报告,发生的费用由乙方负责。
3、若发生乙方无条件退场的情况,则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责,所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。
6、工程竣工验收合格,甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见,否则视为同意乙方意见。
第十二条双方的工作
一、甲方的工作:
负责向乙方提供一切便利,以便工程顺利进行并按期完工。
二、乙方的工作
1、结合施工现场实际,对线路方案进行优化,并经甲方代表批准后使用。
2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议,着重藏族地区的风俗习惯,搞好环保、安全、文明施工,并执行甲方现场的有关规定。
3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规),发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。
4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用,出现违规行为造成的一切后果及责任,由乙方自行承担。
5、乙方应在甲方的统一协调下,与其它施工队伍搞好配合,共同将项目内工作做好。
6、负责地方关系的协调。
7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜,本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。
第十三条违约责任及争议解决式
1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约,均按合同总价款的0.1—2‰计算违约金支付给守约方,若给对方造成损失超过违约金的,应补偿违约金不足部分。
2、甲方未按期支付工程款,则按推迟付款金额每天2‰向乙方支付延滞金。
3、乙方未按期完成工程,每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 ‰。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损
失。
4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议,应本着友好协商的原则解决,无法协商一致的,可以在十五日内向工程所在地法院起诉,第十四条不尽附则
本合同未尽事宜,双方另行商议。
第十五条合同生效
本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,各份具同等法律效力,本合同经双方代表人签字盖章后生效。
第十六条合同订立时间、地点
合同订立时间:2008年月日
合同订立地点:四川省道孚县
甲方:四川电信集团公司四川网络资产公司代表:(签字)甲方地址:
电话:
开户行:
帐号:
乙方:道孚县电力公司代表:(签字)乙方地址:四川省甘孜道孚县
电话:0836—7123587
开户行:
帐号:
第4篇:施工合同协议书
工程承包协议
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程承包范围:除甲方指定的全部工程内容。 甲方分包项目如下:
1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。 2.新建PPR65自来水管道一条约48米。3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。6.新增阀门井一处。7.改建下水管线15米。
三、工期、质量要求:
1、工期:工期总日历天数为 天
2、质量:合格
四、合同条款:
本工程包工包料一次性包死;并扫地出门,交付甲方使用。
1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施,但不得以此理由提出费用增加。
2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗,均包含在乙方合同总价中,结算时不再另行增加费用。
3、如乙方认为需要超时工作,以便能按竣工期限完成工程,则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。
4、工程承包方式为包工包料,未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用。
5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。
五、付款方式:
本工程不支付预付款,工程完工一次性付清(乙方所垫支的工程款不计利息)。
六、双方要履行的工作:
1、甲方的工作:
⑴、乙方进入施工现场,甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。
⑵、开工前向乙方提供施工要求及工程量。
2、乙方的工作:
⑴、在施工过程中,乙方必须服从甲方的统一管理,严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质,不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。⑶、施工过程中,乙方须按照文明工地标准组织施工,因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担;并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场,达成现场无垃圾、无污染。
⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,在施工过程中发生的事故,并产生费用由乙方全权承担。
⑸、已竣工工程未交付甲方前,乙方无条件负责成品工程的保护费用,在此期间发生工程损坏,乙方自费在规定的期限内予以修复。
⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用;及设备、材料相关部门的检测费用。
七、工程验收及结算:
1、工程结算价款;在本协议确定的合同价款基础上,按协议约定的变更及签证结算方式进行调整,作为工程结算价款。(施工过程发生的设计变更,以实际发生的工程量做变更增减结算。(变更手续齐全)
2 工程验收:工程完工具备验收条件后,乙方按国家竣工验收程序,邀请相关部门组织验收,验收合格后,保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后,除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。
八、其他事项:
1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工,质量达不到要求,甲方有权拒付剩余工程款。
2、用电及给水,由甲方提供水源及电源,乙方的施工用水、电费由甲方支付。
3、此协议作为甲乙双方最终结算依据,其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件,均以此协议为准。
4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约,乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。
5、本合同执行过程中出现不可预见问题,双方应协商解决,协商不成,双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。
6、本合同一式六份,双方各执三份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后,合同自动失效。
甲方:
法人代表:
负责人:
签订日期: 乙方: 法人代表: 负责人: 签订日期:
第5篇:施工安全合同协议书
安全协议
甲方:中核华兴建设有限公司上海汽车商用车有限公司无锡分公司生产辅房项目部 乙方:
乙方进入甲方(中核华兴建设有限公司上海汽车商用车有限公司无锡分公司生产辅房项目部)施工工地,就安全方面协议如下:
一、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
二、特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
三、乙方进入施工现场要带好安全帽,按施工规范实施,对因乙方使用工器具不当或违反安全操作所造成的人员伤害及设备损坏由乙方负全责。
四、乙方施工过程中需使用水、电,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
五、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
六、乙方施工人员在上、下班途中或休息时间如发生任何安全事故概与甲方无关,由乙方承担一切责任。
七、本协议经双方代表或委托代理人签字后生效。
甲方:(签字)乙方:(签字)
年月日
第6篇:施工安全合同协议书
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。
一、目标:
(一)劳动安全:
1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。
(二)消防安全:
1、乙方土地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
(三)文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。
二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任:
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100~XX元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任:
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本贰份。
甲方:(盖章)
乙方(盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
签约日期:
年月日
第7篇:工程施工合同协议书
工程施工合同协议书
甲 方:
乙 方:
按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例》的原则。结合本工程具体情况双方达成如下协议:
一、工程名称:平房
二、工程地点:靳家里
1、承包方式:包工
2、协议价款:固定价建筑面积每平方米150元(壹佰
伍拾元)
3、工程内容:砖基础房主体,预制盖板封顶。
4、甲方负责提供住房,水电畅通。
5、乙方负责:
在施工中要按操作规程作业,确保施工人员及设备安全,出现的一切事故由乙方自理,甲方概不负责。
三、工程款支付
开工给贰万元生活费,中途借资,完工一次性结算,本协议双方约定,双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
2012年月日
第8篇:电力施工合同协议书
电力施工合同协议书
甲方:徐州中捷电力公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》甲方 徐州中捷电力公司 将 XXXXXX 承包给 XXXXXX 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
一 工程名称:
二 工程量:安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆,相应导线、电缆、电杆拆旧。
三 工程地点:扬州市区
四 合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定69000元人民币,工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准,需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准,具体按实际竣工工程量结算。
五 结算依据,10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价:18元/米,低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台,拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根(包含清理出市区,到指定回收地点)。注(不包含费用:箱变吊运费用,由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定)。
六 适应标准、规范:国家电力工程质量验评标准,江苏省配电网工程验收规范。
七 工程甲方项目经理 :负责工程全过程跟踪动态管理。
八 工程乙方负责人 :施工全过程。
第二条 甲方工作
一 施工场地具备开工条件,甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。
二 甲方对质量不合格处工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
三 负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司,并负责对材料供货情况进行跟踪,确保乙方的材料供应。
第三条 乙方工作
一 根据实际情况,会同甲方项目经理,确定现场施工方案,实际所需材料、电缆长度及电缆走向,确保电缆与现场一致,及时将施工材料会同甲方项目经理,上报供电公司。
二 与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三 在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,并上报供电公司,并配合甲方做好工程竣工验收工作。
四 送电前必须对电缆及变压器做耐压试验,接地网做接地电阻测试,确保送电一次性成功,另外对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五 用户政策处理协调方面,3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理,共同协商,拿出解决措施,并保留手续,交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报,并上报供电公司协商解决。
六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
七 已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。对拆旧的导线、金具必须确保全部登记回收,并及时上交给供电公司。
八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九 保证施工现场清洁符合有关规定。
第四条 工程质量等级
一 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。
第五条 工程预付款
一 预付工程款支付方式:现金
二 本工程开工前预付工程款壹万元整。
第六条 工程款支付
一 工程款支付方式:现金
二 工程款支付金额和时间:工程竣工验收合格后,剩余款项一次性付清。
第七条 保修条款
一 保修内容、范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二 保修期限:一年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内,乙方应在接到修理通知后,立即派人修理。
第八条 安全施工
在工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任,甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故,所发生的损失,也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第九条 合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份。
第十条 附加条款
合同条款中未尽事宜,双方协商解决。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
年月日年月日
第9篇:施工安全合同协议书
1,施工安全合同协议书
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。
一、目标:
(一)劳动安全:
1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。
(二)消防安全:
1、乙方土地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
(三)文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。
二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任:
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙
方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100~XX元),直至停
工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任:
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真
做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安
全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工
人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人
员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如
果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方
有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行
承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现
问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。
属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手
续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯
彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发
生矛盾时,生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关
人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时
消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关
部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议作
为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议
有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正
本壹份,副本贰份。
甲方:(盖章)乙方(盖章)
委托代理人:(签字或盖章)委托代理人:(签字或盖章)
签约日期:签约日期:年月日年月日
2,施工安全合同协议书
甲方单位名称: 联系电话:
乙方单位名称: 联系电话:
一. 目的为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:
三. 施工地点:
四. 施工时间:
五. 协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全
监督,便于
施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供
施工便
利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签
定《施工安
全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包
给其他
施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应
商合作;
3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理
部门审查通
过;
4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便
于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施
工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操
作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装
合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;
8、施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准
并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派
安全人员在现场监护;
9、施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门岗值班人员检查,出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单,方可放行;
10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制
止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况
进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
七、工期:
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的 5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;
2)质保金:质保金按工程总造价的5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短,可另行约定)。因质量原因造成的返修,由乙
方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
九、其它:
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章)乙方(公章)
甲方代表 : 乙方代表:
日期
第10篇:绿化施工合同协议书
绿化施工合同协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:以下简称乙方根据《合同法》相关规定,结合本工程的具体情况经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:
施工地点:承包范围:详见道路绿化植物配置表及清单。
二、施工工期 30 天,自 2013年10 月22日至2013年11月21日全部栽植竣工。(雨天工期顺延、因业主和甲方变更工期顺延)。
三、工程款的支付与结算:
1、本工程采用承包方式:
2、签订合同后,在乙方种植物进场后由甲方支付给乙方合同工程量价款,栽植工程达到工程总量的50%后,由甲方一次性付给乙方合同工程量价款,在工程全面竣工验收合格后7个工作日内付给乙方工程量价款结算,工程量价款余款作为养护质保金,养护期满后一次性付给乙方余款。
3、违约责任:甲方、乙方双方应严格按照合同约定全面履行自己的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同价款%的违约金。
四、质量标准:
1、由乙方自行设计施工,在甲方监督的条件下乙方进行栽植,栽植后达到甲方验收合格标准;
2、苗木要保证质量;
3、在栽植过程中,甲方如对乙方的设计有所变动时,需由甲、乙双方共同确认后乙方方可进行栽植;
4、植物种植土由甲方负责,场地达到种植标准后乙方才可进行栽植。
5、景观石的基础配置由甲方负责承担一切费用。
五、检验标准、方法及地方:
1、种植物进场以后由甲方验收合格后乙方才可进行栽植;
2、养护管理,由乙方负责所栽植物的管理,所产生费用由乙方自行承担;
3、养护期为12 个月,从施工结束竣工验收合格之日起。
六、安全负责:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由乙方负责施工过程中的一切安全责任。
七、争议的解决方法:甲乙双方如发生 纠纷应协商解决,协商不成的双方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同一式 六 份,甲乙双方各执 一 份,其余四 份分交有关单位,合同经甲乙双方签字盖章后即日生效。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签约日期:年月日签约日期:年月日
第11篇:施工队合同协议书
工程名称
施 工 合 同 书
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
甲方(发包人): 乙方(承包人):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书,供双方共同遵守。
一、工程概况
1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容:(祥见设计资料)1.4 质量标准:符合国家现行施工验收规范标准。1.5 施工方法:按设计图纸施工
二、承包方式
双方约定本合同书项下的迁改工程,甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方(砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供,乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责,除合同书另有约定外,甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。
三、工期
3.1 总工期:自开工之日起至竣工验收结束30日历天,乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。
3.2 开工日期,按甲方向乙方批复的开工报告为准。3.3 发生以下情形之一的,工期顺延:
3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。3.3.2 甲方决定变更设计的。
出现以上情形时,乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方,双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的,由乙方按本合同书约定承担违约责任。
四、工程造价及计量方式
4.1本合同为固定单价合同,在本合同期间内固定价格,不因任何外界因素变化而调整。
4.2合同承包范围内不得发生计时工。
4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量:新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米,商品混凝土由甲方提供;新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等,并自拌C25混凝土进行浇筑,按1300元每立方米计算。(以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用)
五、付款方式
工程开工后,根据甲、乙双方约定,由乙方垫付工作中生活费,乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款,剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方,税收发票由甲方负责。
六、甲乙双方权利
1、甲方权利
6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工,并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。
6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的,甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成,相关费用由乙方承担,若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。
6.2、乙方权利
6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款,若因甲方支付造成工期延误,乙方不承担责任。
6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工,若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的,乙方不承担相应责任。
6.2.3 乙方在遇到不可抗力(地震、山体滑坡、泥石流)等导致工程无法施工时,乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。
七、甲乙双方责任
1、甲方责任
7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作,费用由甲方支付,严格按市府发[2012]19号相关文件执行。
7.2
2、乙方责任
7.2.1乙方在施工前,必须向甲方提交开工报告,经甲方书面同意方可进行施工,工程竣工后,乙方向甲方提出书面竣工验收申请,配合甲方做好相应的工程竣工验收工作,不得无故拖延工期。
7.2.2乙方未经甲方书面批准,不得将本工程分包或非法转包给
9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年,本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的,按国家相关规定执行。
9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任,在质保期内,本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的,乙方应负责进行免费维修。
10 违约责任
10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的,每逾期一日,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。
10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的,每逾期一日,应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
10.3 工程质量不合格的,乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的,甲方有权委托其他单位修复,费用由乙方承担,同时应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的,根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算,并按乙方承诺的折扣率进行调整,按实结算。
11 合同的变更和解除
11.1 本合同书履行期间,经协商一致,甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。
11.2 出现下列情形之一,甲乙双方可以解除本协议书: 11.2.1 双方协商不一致。
11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。11.2.3 在实际施工过程中,如发生工程量变更的,按照甲方的要求提出变更的相关手续后,乙方再进场施工。
11.2.4 变更工程量的结算方式,按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。
12 争议的解决
本合同书在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。
13 合同的生效及其他
13.1 本合同书一式 2份,甲方持 1 份,乙方持 1 份,具有同等法律效力。
13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力,补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。
13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分,与本合同书具有同等法律效力。
13.5 其他约定事项: /。附件:
1、安全责任协议书
2、乙方身份证
甲方(签章): 乙方(签章): 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人:
签订时间: 年 月 日 签订地点:
附件1:安全责任协议书
施工安全责任协议书
项目名称:
甲方: 乙方:
为加强对施工单位建设工程的监督管理,规范施工行为,确保电网迁改建设工程施工过程中的人身、电网、设备安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、南方电网公司《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》、《电业安全工作规程》、贵州电网公司《电网建设工程专业承包、劳务分包资质及安全责任管理办法》等法律、法规之规定,甲、乙双方自愿签订本协议。
1 甲乙双方安全职责 1.1 甲方的职责及安全责任
1.1.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。
1.1.2 甲方在工程项目施工前必须对乙方以下资质和条件进行审查: 1.1.2.1 施工简历和近3年安全施工记录。
1.1.2.2 施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。
1.1.2.3 施工队配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足安全施工需要。
1.1.2.4 施工队是否设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全员,30人以下的是否设有兼职安全员。
1.1.3 开工前对乙方的资质进行审查,确定其是否符合1.1.2条所列的条件。
1.1.4 开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全交底,并应有完整的记录或资料。
1.1.5 在有危险性的电力生产区域内作业,例如,在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,甲方应事先进行安全技术交底,并要求乙方制定安全措施,经甲方审查合格后监督实施。
1.1.6 甲方工程项目负责部门和安全监督部门应定期检查施工现场的安全生产情况,并作好记录。发现违章作业、违章管理和违章指挥,要及时予以制止和纠正,直至停止乙方的工作。
1.1.7 协议书中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。2 乙方的职责及安全责任
2.1.1 认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主管部门的相关规定,增强安全生产意识,确保实现安全生产目标。
2.1.2 在进行安装、调试、电气试验等工作时,必须认真执行国家有关的安全生产法律法规和行业技术规范,严格按章组织生产和施工。
2.1.3 除不可抵抗的自然因素外,由于乙方的责任造成的一切安全事故和损失,全部由乙方负责。
2.1.4 坚持“管生产必须管安全”,“谁主管谁负责”的原则,建立安全生产领导体系,层层落实安全生产责任制。
2.1.5 应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理人员,并对施工进行全过程的安全监督监察,负责安全生产问题的落实、监督、整改。
2.1.6 工程施工前,应当将有关安全施工的技术要求向施工人员详细说明,并由双方签字确认;在危险部位必须设置明显的安全警示标志,配备相应的防护用品。开工前,乙方应对施工机械、工器具及安全防护设施进行全面的检查,禁止不合格的或超过检验周期的施工器具和设备流入施工现场。
2.1.7 必须接受甲方对施工作业地点的安全检查,对于甲方在安全管理、工程质量等方面提出的问题,必须落实责任人、整改时间和整改措施,认真进行整改,整改后满足安全生产和工程质量等条件时方可施工。
2.1.8严禁酗酒与村民或自己内部施工人员发生纠纷及打架斗殴事件,如因此造成重大经济损失及相关事故由乙方自行承担,并追究相关法律责任。
2.1.9必须履行好《施工合协议书》中的一切安全承诺,建立健全以下内部安全管理制度:
(1)、安全教育和技术培训制度(2)、建筑安装工程安全管理制度(3)、交通运输安全管理制度(4)、安全生产检查制度(5)、安全技术管理制度(6)、消防安全管理制度
(7)、各工种安全生产岗位责任制、各工种操作规程(8)、安全隐患排查治理制度(9)、班前、班后会议制度(10)、管理人员值班跟班制度
(11)、安全活动日制度(12)、其他安全管理制度
2.1.10在施工期间出现的人身事故,必须立即报告甲方,在甲方的协助下,组织事故抢救、安全救护及事故的调查分析工作。
2.1.11 在施工中要采取有力的措施,做好材料、设备、未投入运行线路的保护工作,并承担被偷盗造成的事故和损失。
2.1.12 采取一切合理措施保护施工现场附近的环境,以避免因施工引起的污染、噪声和其他因素对公众和公众财产等造成伤害和妨碍;否则,造成的后果由乙方自负。
2.1.13 无论工程在施工期间或保修期间,因质量原因在工程的任何部分中发生事故、故障等,均由乙方负责处理。乙方无能力或不愿处理时,甲方可雇用其他人员处理,并支付相应费用。发生的费用由甲方向乙方索回,可从将付或应付乙方的款项中扣除。
2.1.14 必须保证文明施工费和安全措施费的正确使用,否则,造成的后果由乙方自负。
2.1.15 不得擅自移动、拆除、更改甲方已设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等安全设施,不得擅自操作甲方的设备。
2.2 安全保证金
2.2.1 乙方在协议书签订时,按协议书约定提取或缴纳一定经费,作为该项目工程的安全保证金。
2.2.2 乙方发生相关安全施工违章事故(含未遂事故),罚乙方每次每项5000元人民币;发现违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等情况,每人每次罚款200元。惩罚金和事故扣款作为甲方有关部门的调查经费或者奖励基金。
2.2.3 乙方发生人身死亡事故,扣除全部预留保证金;发生人身重伤事故,扣除50%的保证金;且造成的一切后果由乙方自负,与甲方无关。因乙方责任造成的电网、设备事故,由甲方负责调查,统计上报,对造成的经济损失,由乙方负责全部赔偿。
2.2.4 乙方及现场人员被处罚后,不按时缴纳罚款,甲方有权从安全保证金中扣除折抵。
2.2.5 乙方在施工中发生安全事故,不赔偿经济损失和不缴纳处罚金额时,甲方有权从安全保证金中扣除折抵。
2.2.6 当甲方检查发现乙方的安全施工器具不具备、安全措施落实不到位、安全文明施工的措施不完善,向乙方提出后不购买和不落实安全措施以及不完善安全文明施工的措施时,甲方可直接购买和落实,乙方不支付所发生的一切费用时,甲方有权从安全保证金中扣除折抵。
2.2.7 乙方所缴纳的安全保证金不够扣时,从该项目工程费用中扣除。3 除本协议明确约定的双方的安全职责等重要内容外,必要时,在工程建设的各个阶段(如土建、安装、调试、高空作业、停电作业、带电作业等),根据其安全技术要求及特点,为保障安全生产提出的安全注意事项,经书面交底双方签字后,与本协议具有同等效力。
4 本协议自签订之日起执行;并作为《施工协议书》的附件,与协议书一并生效。
5 本协议未尽事宜,经甲乙双方协商,可另行补充,与本协议具有同等法律效力。
6 本协议适用于乙方在甲方承揽的工程施工的全过程;工程保修期满后,本协议自动废止。
甲方: 乙方(签字):
法人或委托人(签字):
电话: 电话 :
签订时间: 年 月 日
签订地点
附件
2、乙方身份证
第12篇:施工监理合同协议书
省道S201线南坝至开县界段公路改造工程(一期)工程施工监理合同协议书
省道S201线南坝至开县界段公路改造工程(一期)项目工程
施工监理合同协议书
本协议由宣汉县公路建设开发总公司(一下简称“业主”)为甲方,与(以下简称“监理单位”)为乙方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为省道S201线南坝至开县界段公路改造工程(一期)项目工程 监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益,就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词语和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、本项目工程施工监理中标通知书
2、本项目工程施工监理合同专用条件
3、本项目工程施工监理合同通用条件
4、《公路工程施工监理规范》(JTGG10──2006)、《四川省建设工程监理规定》(另册)
5、本项目工程施工监理投标文件
6、本项目工程施工监理招标文件
7、业主签认的补遗书、标前会议纪要
8、双方签认的补充或修正文件
9、其它文件
监理方(盖章)2业主(盖章)
10、附件
附件A─−−─建立服务的形式、范围及内容
附件B─−−─业主提供的建立工作条件
附件C─−−─廉政合同
附件D─−−─安全生产合同
附件E─−−─环境保护和水土保持合同
三、履约保证金
监理单位在签订本协议前,必须以现金或转帐方式向甲方甲方提交8万元人民币正(捌万元人民币正)的履约保证金到甲方指定的账户上。履约保证金不计息,在本协议工程全部完工并合格通过交工验收(签发交工验收证书后)14天内一次性退还乙方。
四、监理合同报价及支付
(一)实际监理费用,包括施工准备阶段监理服务费、施工阶段监理服务费和交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务费。
本工程实际监理服务费金额为国家发展和改革委、建设部(发改价格
[2007]670号)文件之附件《建设工程监理与相关服务收费标准》的施工监理服务费收费基价的80%。具体金额(一期施工合同价4133.19万元)81.8万元正(大写捌拾壹点捌万元正)。
(二)根据协议书确定的监理价格,以施工后通过审定的计费额为基础计算金额,以工促进度按月计量、按季分期支付已完成工程量同比例70%的监理费用。
(三)保留金:保留金按每期应支付额的10%扣除。在签发交工验收证书后,承包人和监理单位提交竣工资料后14天内,支付至监理合同总价的95%。余下的5%保留金在签发工程缺陷责任终止书后14天内,将剩余保留金退还给监理方(保留金不计息)。
五、业主在此同意按照本监理协议规定的价格、期限和方式,向监理承包单位支付根据监理协议规定应支付的费用和提供监理工作条件。
六、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理协议书的规定履行监理服务。
七、本协议经双方签字盖章后,自2012年8月日生效,至缺陷责任期满(缺陷责任期24个月)并签发缺陷责任终止证书,在按照本监理协议书的规定结清监理服务费后自然生效。
八、违约责任
甲乙双方任何一方违约,有违约条款的按违约条款执行,未明确的按《合同法》有关规定处理。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决,经双方协商所签订的补充合同(协议)与本合同一样具有同等法律效力。
十、本合同一式壹拾陆份,双方各执陆份,县交通局、县监察局、县财政局、县审计局各壹份。
第13篇:建筑施工合同协议书
建筑施工合同协议书
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定。遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程具体情况,为方便施工,避免扯皮,经双方友好协商,签订本合同,希共同遵守。
一、工程地点:大船港
二、承包范围:土建工程5间二层,330平方
三、承包方式:包工包料
四、开工时间:发包方书面通知
五、工程期限:双方协商工期天数60天
六、工程质量:合格
七、工程造价:按双方协商一次性包价
1、建筑按实际平方计算,每平方米620元。
2、室外工程双方协商计算。
八、付款方式:开挖基础付工程款10%
基础做平正负零零15%
一层楼层面做平15%
二层楼层面做平15%
屋面完成15%
外墙粉刷完成10%
工程全部完成会到95%,余5%保修期壹年,壹年满7日内一次性付清。
九、楼面瓜纸片打底,水泥砂浆上光。
十、凡进入现场穿着戴好劳动保护用品,杜绝现场打闹、禁止酒后进入施工工地,做好安全文明施工。
十一、施工中违章操作,发生意外伤人和其他事故一切费用和后果由承包方承担,发包方不负任何责任。
十二、本协议双方签字盖章后生效。
十三、本协议一式贰份,发包方、承包方双方各执壹份。
发包方:承包方:
年月日
第14篇:绿化施工合同协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程基本概括
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程立项批准文号:
5、资金来源:
第二条:工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的养护管理,保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条:施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工,至 年 月 日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延)。
第四条:工程质量标准:
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工,认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用,由承包人负责。
第五条:材料和设施供应:凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,给发包人造成损失的,承包方应足额赔偿。
第六条:工程价款及付款方法:本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式;
2、工程价款 元(暂定价以决算价为准)。
3、付款方式:
第七条:组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条:双方的权利和义务
1、工程师:在工程施工中,发包方委托 为施工监理;承包方指派 为工程项目负责人,承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作:做好施工场地的“三通一平”,制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物,施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条:种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量,由监理工程师验收合格后,方可进行栽植;
3、按图施工,如需变动,经发包方、承包方书面确认之后,方可改动。
第十条:初步验收:承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月,提出初步验收书面申请,发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验,并出具书面意见。
第十一条:工程变更:承包人在工程变更14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行;
1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提供适当变更价格,经发包人确认后执行。
第十二条;检验标准、方法、地点及期限;
1、工程施工验收标准:《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99;
2、养护管理:发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核 。
第十三条:竣工决算:
1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间,在工程竣工后28日内,承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料,双方应会同有关部门进行竣工验收,并按照合同约定价款和调整变更的内容,进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款,由发包人承担违约责任。
第十四条:质量保修:养护期为 个月,从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书,约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件,须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条 履约保证金
承包人在签定合同时,向发包人交纳 元的履约保证金,待工程验收后一次性返还,无息。
第十六条 合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致,可以解除合同;
2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行,经承包方催要,发包方仍不支付工程款,承包方有权解除合同;
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人,发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行,发包方、承包方可以解除合同;
5、因一方违约致使合同无法履行,另一方违约致使合同无法履行,另一方可以解除合同;
6、一方依据本条
2、3、4、5款的约定要求解除合同的,应当书面通知对方,并在发出通知前7天造知对方,通知到达对方时合同解除;
7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条 合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包方向发包方交付竣工工程后,本合同即告终止。
第十八条 安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
第十九条 违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务,若一方违反合同约定,需支付另一方合同总价款5%的违约金,并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,按下列第(一)种方式解决;
(一)、提交仲裁委员会仲裁。
(二)、依法向人民法院起诉。
第二十一条 合同的生效和份数
合同的订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
合同约定:
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
第15篇:《施工合同》解除协议书
《合同》解除协议书
甲方:-----有限公司
乙方:------有限公司
丙方:-------工程有限公司
监理公司:-------监理中心有限公司
乙方于 200--年--月--日与-----有限公司(甲方更名前公司)签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。
一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善2008年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善2008年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此
引起的一切责任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:
1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。
五、工程款支付:
1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开
具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。
2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:
2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关
单位。
2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行
支付。
3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:
3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。
3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小
写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。
4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项
工程款。
八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容
后,与工程结算款一并无息返还。
九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-----元(小写:----元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币-----元(小写:----元)按甲、乙双方于20---年----月21日签订的补充协议中约定的承担比
例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。
九、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限
公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。
十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
委托代理人(签章):委托代理人(签章):
-----工程建设监理中心乙方(盖章):
有限公司(盖章)法定代表人(签章):
法定代表人:委托代理人(签章):
委托代理人:签订时间:
第16篇:施工合同补充协议书
建设工程施工合同补充协议书
发包人:(甲方)承包人:(乙方)工程名称:
甲方双方就本工程的施工,于年月日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号:号,下称原合同),为了便于工程顺利施工,双方同意对原合同补充如下:
1、由于原预算造价未包含大石挤淤,因此需要增加大石挤淤约万立方米,造价约万。
2、由于存在土方缺口,因此需要增加回填土方约万立方米,造价约万。
3、原合同第页第81.1款变更为:发包人每月15号前,按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后,支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。
4、本补充协议一式六份,甲乙双方各执一份,其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
签订日期:年月日
第17篇:施 工 安 全 合 同 协 议 书
施 工 安 全 合 同 协 议 书
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。
一、目标:
(一)劳动安全:
1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。
(二)消防安全:
1、乙方土地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
(三)文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。
二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。
甲方责任:
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100~XX元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任:
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许
不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
8、施工现场禁止私自乱拉乱接,应有专业人员操作,所有线路必须架空,实行一机一闸,合理使用防护罩,杜绝机械带病作业。
9、使用脚手架,须经确保安全情况下方可使用,马櫈须订制牢固、斜撑位置合理、跳板选用耐久抗压性好的,实行一板三支座,杜绝在单板上施工,禁止在跳板上打搞及从板上跳下,应从合理位置上下。
10、杜绝“三高人员”参加本工程施工,禁止酒后上岗。工人上下班一切安全事故均由乙方自负,甲方不承担任何法律责任及发生的一切经济损失。
11、做好文明施工、树立企业形象。施工现象禁止大小便,施工垃圾按指定位置堆放或处理,宿舍保持清洁卫生,剩饭倒入专用的桶内,晚间禁止到当地老百姓家中串门,遵纪守法。
四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:(盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
签约日期:年月日
乙方(盖章)委托代理人:(签字或盖章)签约日期:年月日
第18篇:施工合同补充协议书、承包合同补充协议书
合同补充协议书
甲方(全称):
乙方(全称):
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方签订的编号为****的《 ****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于: 因乙方要求涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
1、本工程仅涉及的技术资料和安全资料由甲方资料室进行编制,不包括工程见证取样(试验)、竣工图、联系单等,甲方将收取原合同造价5%的资料费。试验检测要求到甲方下设恒信检测商谈。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
(公章)(签字)
年月日年月日
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《施工合同协议书(共18篇)》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
